Договор на замену автозапчастей

Договор по техническому обслуживанию

на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей

г. Нижний Новгород « » ________ 201_г.

Индивидуальный предприниматель Щенников Сергей Витальевич, действующий на основании свидетельства серия 52 № 004394005, выданного ИФНС по Автозаводскому району г.Нижнего Новгорода 23.03.2009г., именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Ягонцева Валерия Евгеньевича, действующего на основании Доверенности № 52АА 2494992 от 15.05.2015г., с одной стороны, и ______________________________________________________________________

, в лице ______________________________________________________________________________, действующего на основании _______________________________________________________ именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые далее «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Согласно настоящему договору Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство в течение срока его действия выполнять работы по ремонту или техническому обслуживанию автомобилей на основании заявок Заказчика.

1.2. Фактическое оказание услуг Исполнителем подтверждается заказ-нарядом, в котором указывается стоимость оказанных услуг, количество осмотренных автомобилей, а также другая информация, которую стороны сочтут необходимым указать.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Права и обязанности Исполнителя:

2.1.1. Оказывает услуги, предусмотренные п. 1 настоящего договора, по месту нахождения Исполнителя: г. Н.Новгород, ул. Ларина, д. 13., пр-т Октября 4а, ул. Бекетова 16.

2.1.2. Исполнитель самостоятельно определяет количество специалистов, необходимых для оказания услуг и график их работы.

2.1.3. Исполнитель самостоятельно определяет сроки выполнения заявок в зависимости от сложности заявки. Срок выполнения заявки не может быть более 30 дней, если более продолжительный срок выполнения заявки не будет связан с заказом и доставкой необходимых для ремонта запасных частей и иных комплектующих. В этом случае срок оказания услуг продлевается на срок доставки заказанных запасных частей и иных комплектующих Исполнителю.

2.1.4. В случае необходимости Исполнитель имеет право привлекать для исполнения обязательства по настоящему договору третьих лиц. В этом случае Исполнитель несет ответственность за действие третьих лиц.

2.1.5. Исполнитель вправе отказать в оказании услуг, предусмотренных настоящим договором, и выдаче автомобиля Заказчика в случае отсутствия у представителя Заказчика документов, указанных в п. 2.2.3. настоящего договора.

2.1.6. Исполнитель имеет право приостановить оказание услуг, если требуется замена или установка новых запасных частей, не включенных, или не согласованных с Заказчиком в заказ-наряде, без установки которых невозможно обеспечить безопасную и надлежащую работу транспортного средства. Срок приостановки оказания услуг составляет не более 10 (Десяти) дней со дня отправки уведомления в адрес Заказчика.

2.17. Исполнитель имеет право отказаться от выполнения работ (оказание услуг) по заказ-наряду, если дальнейшее выполнение работ может привести к ненадлежащему качеству выполняемых работ, а Заказчик отказался вносить изменения в заказ-наряд. Заказ-наряд считается расторгнутым по истечению пятнадцати дней со дня отправки уведомления в адрес Заказчика.

2.1.8. Исполнитель имеет право удерживать автомобиль в случае, если оплата услуг (работ) не будет оплачена в размере и сроки, предусмотренные настоящим договором.

2.2. Права и обязанности Заказчика:

2.2.1. Оплачивает услуги Исполнителя в размере и сроки, предусмотренные в разделе 3 настоящего договора.

2.2.2. Представляет Исполнителю заявки на оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей Заказчика в соответствие с п. 1.1. настоящего договора.

2.2.3. Уполномоченный представитель Заказчика обязан иметь:

— доверенность на право приема – сдачи автомобиля для оказания услуг (работ), предусмотренных настоящим договором, согласования видов и объемов технического обслуживания или ремонта, иных видов услуг (работ), с указанием марки автомобиля и государственного регистрационного номера;

— документ, удостоверяющий личность;

— сервисную книжку автомобиля (в гарантийный период);

— гарантийный талон или документ заменяющий его (в гарантийный период);

— свидетельство о регистрации транспортного средства (для автомобилей, не поставленных на учет в ГИБДД – ПТС, справку счет, договор купли-продажи).

2.2.4. Заказчик обязан назначить ответственное лицо за оплату услуг Исполнителя.

В случае смены ответственного лица Заказчик информирует об этом Исполнителя в письменном виде в течение 5 (пяти) дней со дня принятия такого решения.

2.2.5. Заказчик обязан соблюдать правила технической эксплуатации, содержания, хранения и ухода за автомобилем в соответствии с требованиями, изложенными в Руководстве по эксплуатации, гарантийном талоне, сервисной книжке, договоре купли-продажи автомобиля.

2.2.6. Забрать автомобиль в течение одних суток с момента окончания Исполнителем работ (услуг) по техническому обслуживанию и (или) его ремонту, а также со дня расторжения заказ-наряда.

2.2.7. Заказчик обязан возместить Исполнителю убытки в течение пятнадцати дней со дня отправки уведомления в адрес Заказчика.

3. Расчеты

3.1 Расчеты за оказанные услуги производятся Заказчиком, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя либо наличными денежными средствами в кассу Исполнителя, в течение 5 банковских дней с момента подписания Заказчиком заказ-наряда и акта выполненных работ.

3.2. Счет на оплату услуг Исполнителя передается лично представителю Заказчика, имеющему доверенность от Заказчика на получение автомобиля из ремонта.

4. Гарантии

4.1. Исполнитель гарантирует качественное оказание услуг по ремонту автомобилей Заказчика в соответствии с требованиями ГОСТов, ОСТов и других технических стандартов. Копия сертификата соответствия работ (услуг) Исполнителя прилагается к настоящему договору.

4.2. Гарантия на выполненные услуги: диагностические и регулировочные работы — 14 дней, слесарные – 30 дней, электрические – 30 дней, оригинальные з/ч – 30 дней, неоригинальные з/ч – гарантии нет, капитальный ремонт двигателя – 10000 км пробега или 6 месяцев (в зависимости от того, что наступит раньше).

5. Ответственность Сторон

5.1. Ответственность Сторон определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. При невыполнении Заказчиком п. 3.1. настоящего договора Заказчик уплачивает Исполнителю пени в размере 0,1% стоимости оказания услуг за каждый день просрочки исполнения обязательства по день фактической оплаты долга.

5.3. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком п. 2.2.6. настоящего договора хранение автомобиля является платным. Стоимость хранения составляет 100 (сто) рублей за каждые сутки.

5.4. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

6. Прочее

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение одного года, но в любом случае – до полного исполнения сторонами своих обязательств по нему.

6.2. Если ни одна из сторон в течение десяти дней до истечения срока действия настоящего договора не заявит о его расторжении, настоящий договор считается пролонгированным еще на один год на тех же условиях.

6.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу, только если они оформлены письменно в виде дополнительных соглашений, которые подписываются сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего договора.

6.4. Все споры, возникающие по настоящему договору, будут разрешаться сторонами путем переговоров. Если стороны не достигнут соглашения в ходе переговоров, то спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Нижегородской области.

6.5. Во всем, что не урегулировано данным договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.

6.6. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

6.7. Молчание Заказчика признается Сторонами, как отказ от согласования требований, указанных в уведомлении, что является основание для отказа от исполнения заказ-наряда Исполнителем и возникновение обязанностей Заказчика забрать автомобиль, и возместить Исполнителю убытки (расходы), связанные с выполнением заказ-наряда.

6.8. Заказчик выражает свое согласие на совершение Исполнителем любых обеспечительных мер исковых требований, предъявленных к Заказчику, предусмотренных ст.91 АПК РФ.

Договор на оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию автомобилей и продаже запасных частей

Заключение официального договора на обслуживание и ремонт автомобилей на сервисной станции Технического центра «Восток» для наших клиентов — это самый эффективный способ оптимизировать затраты, уверенность в сроках ремонта и надежность официального дилера.

Три простых шага для заключения договора:

1. Скачать, ознакомиться и заполнить

2. Скачать и заполнить

3. С подготовленным пакетом документов обратиться в клиентскую службу отдела сервиса.

Благодарим Вас за оказанное доверие и сотрудничество!

Наш центр открыт для Вас ежедневно без выходных с 9:00 до 21:00.

Договор поставки автозапчастей

Договор поставки запчастей для автомобилей является консенсуальным, возмездным, взаимным и регулируется Гражданским Кодексом РФ (статьи 506-524). Подписывая контракт, производитель обязуется предоставить покупателю товары в определенный срок по установленной цене. Покупатель, в свою очередь, обязан принять продукцию, оплатить ее и использовать в предпринимательских целях.

Как составить договор поставки автозапчастей: образец

Данное соглашение имеет ряд отличительных особенностей:

  • поставщиками могут быть только коммерческие организации, а также индивидуальные предприниматели;
  • покупателями могут быть любые субъекты права (кроме физических лиц, не осуществляющих предпринимательскую деятельность) при условии, что они планируют использовать поставляемую продукцию для предпринимательских целей;
  • предмет и срок – обязательные условия договора поставки автозапчастей;
  • качество поставляемых товаров определяется с учетом требований стандартов, технических условий или иных нормативно-технических документов;
  • если сторонами сделки являются два гражданина (индивидуальные предприниматели), а общая сумма поставленных товаров не превышает 10 минимальных заработных плат, то договор должен быть заключен в письменной форме.
Смотрите так же:  Лицензия на продажу алкоголя в 2018 году

Содержание договора поставки запчастей для автомобилей

В тексте соглашения необходимо указать:

  • Наименование сторон (организационно-правовая форма участников, фамилия, имя, отчество уполномоченного лица, ссылки на документ, определяющий правоспособность данного лица);
  • Предмет договора. Необходимо четко указать наименование продукции, ее качество и комплектность.
  • Срок действия договора. Срок поставки определяется в пределах общего срока действия договора, может быть определен календарной датой или периодом времени. Права и обязанности сторон.
  • Порядок поставки имущества. По общему правилу поставка товаров осуществляется поставщиком путем отгрузки товаров покупателю.
  • Порядок расчета (стоимость товаров и способ оплаты).
  • Ответственность стороны. Покупатель отвечает за неоплату в срок полученных автозапчастей или за необоснованный отказ от их принятия. Поставщик – за несвоевременную поставку, либо за некачественные или некомплектные детали. Причем должны быть указаны конкретные размеры ответственности сторон (штраф, пени и т.п.).
  • Основания и порядок расторжения договора. Прописываются условия, при которых договор может быть расторгнут. От указанного порядка расторжения также зависит наступление правовых последствий, например, сроки исковой давности.
  • Разрешение споров.
  • Список приложений.
  • Адреса и реквизиты сторон.
  • Подписи сторон.

Вместе с образцом договора поставки запчастей для автомобиля вы можете скачать спецификацию, акт приема-передачи имущества, протокол разногласий, протокол согласования разногласий, счет, график платежей.

Договор на техническое обслуживание

В соответствии с Договором Технический Центр ВОЛИН обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по ремонту и/или техническому обслуживанию принадлежащих Заказчику автотранспортных средств и сдать результат выполненных работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить их стоимость на условиях настоящего Договора

Вы можете ознакомиться с текстом Договора, представленным ниже или открыть текст с сервера в формате Word.

Договор оформляется в полном соответствии с требованиями Главы 39 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) Часть 2.

По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Перечень документов для заключения договора

Для организаций:

1. Карточка клиента (ИНН, КПП, адрес, телефон, р/сч, к/сч, и т.д.)

2. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица

3. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговую инспекцию.

4. Копия свидетельства ЕГРЮЛ.

5. Копия уставных документов (1, 2 и последняя страница устава).

6. Копию решения участников/акцио неров о назначении руководителя (директора) общества (приказ о назначении руководителя (директора)).

7. Доверенность / приказ о назначении лиц уполномоченных подписывать договора и иные документы ( в случае, если такие документы подписывает не руководитель юридического лица).

8. Список транспортных средств, которые будут обслуживаться в техцентре.

9. Доверенность на лицо, имеющее право предоставлять и забирать ТС из техцентра.

Все документы должны быть заверены подписью руководителя компании и скреплены печатью компании.

Для Индивидуальных предпринимателей:

1. Карточка клиента (ИНН, адрес, телефон, р/сч, к/сч, и т.д.)

2. Копия свидетельства о о государственной регистрации ИП

3. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговую инспекцию.

4. Копия свидетельства ЕГРИП.

5. Доверенность / приказ о назначении лиц уполномоченных подписывать договора и иные документы ( в случае, если такие документы подписывает не лично индивидуальный предприниматель) .

6. Список транспортных средств, которые будут обслуживаться в техцентре.

7. Доверенность на лицо, имеющее право предоставлять и забирать ТС из техцентра.

Все документы должны быть заверены подписью индивидуального предпринимателя и скреплены печатью ИП.

ДОГОВОР №

подряда на ремонт и техническое обслуживание

автотранспортных средств

р.п. Большие Вяземы « » _______ 20 г.

____________________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ___________________________________________________, действующего на основании ________________, с одной стороны, и Индивидуальный Предприниматель Селезнёва Ольга Викторовна, именуемое в дальнейшем Подрядчик, действующего на основании Свидетельства серии ОГРН -308503212700053, серия 50 №010696457, с другой стороны, заключили настоящий договор о ниже следующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1 Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по ремонту и/или техническому обслуживанию (далее по тексту – «работы») принадлежащих Заказчику автотранспортных средств (далее по тексту – «автомобиль») и сдать результат выполненных работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить их стоимость на условиях настоящего Договора.

1.2 Количество автомобилей, предоставленных Заказчиком для проведения Подрядчиком работ, определяется на основании письменных заявок Заказчика.

1.3 Работы, указанные в п.1.1. настоящего Договора, выполняются на станции технического обслуживания Подрядчика, расположенной по адресу:143050, МО р.п. Большие Вяземы , Можайское ш. д2а Техцентр «Волин».

1.4 Доставка автотранспортного средства на станцию технического обслуживания Подрядчика и ее возврат после проведения работ производится силами и средствами Заказчика. По соглашению Сторон настоящего Договора доставка автотранспортного средства до станции технического обслуживания Подрядчика может быть организована силами Подрядчика, при этом Заказчик возмещает Подрядчику стоимость доставки.

2. УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ

2.1 К проведению работ, предусмотренных настоящим Договором, принимаются автомобили:

— о которых Заказчик письменно уведомил Подрядчика в Приложении №1

— которые принадлежат Заказчику.

2.2. Исполнитель не несёт ответственности за ценные вещи, оставленные заказчиком в автомобиле и не заявленные при оформлении приемо-сдаточного Акта.

2.3. Исполнитель обеспечивает безвозмездное хранение автомобиля в течение всего срока выполнения работ (оказания услуг) по ремонту (техническому обслуживанию).

2.4. Заказчик обязан принять у Исполнителя и забрать с территории Исполнителя автомобиль не позднее трёх дней (без дополнительной оплаты) со дня получения уведомления об изменении сроков окончания работ (оказания услуг). Уведомление производится по адресу (телефону, факсу) Заказчика, указанным в Заявке на работы.

2.5. В случае нарушения сроков получения автомобиля, указанных в п.2.4., со следующего календарного дня после истечения указанных сроков автомобиль считается переданным Заказчиком Исполнителю на ответственное хранение за плату. При этом Заказчик обязан оплатить каждые сутки дополнительного хранения автомобиля на территории Исполнителя из расчёта 250 руб. за каждые сутки.

3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗОВ И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Заказы на проведение работ оформляются на бланке ( заявке на работы, заказ-наряд) Подрядчика представителем Заказчика, доставившим автомобиль к месту проведения работ.

3.2. В Заказе на проведение работ представитель Заказчика согласовывает с Подрядчиком перечень необходимых работ, а также сроки их выполнения. В том случае, если у Подрядчика отсутствует возможность выполнения предусмотренных Заказом работ в согласованные с Заказчиком сроки по причине отсутствия запасных частей на складе Подрядчика, последний обязуется уведомить об этом Заказчика и согласовать с ним

новый срок с учётом времени, необходимого для закупки запасных частей. Если у Заказчика имеются возражения по вопросу согласования нового срока выполнения работ, то оформленный Заказ считается аннулированным и у Подрядчика прекращаются обязательства по выполнению работ, возникшие в момент согласования Заказа.

3.3. В срок окончания диагностики по заявленным замечаниям, Заказчик или уполномоченный представитель Заказчика обязан явиться в Сервис для ознакомления с её результатами и принятия дальнейшего решения о ремонте.

3.4. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

— непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком запасных частей, ГСМ и др. материалов, переданных Заказчиком для выполнения Подрядчиком работ;

— возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

— иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность её завершения в срок.

3.5. Уведомление Подрядчика в случаях, указанных в п.3.3. настоящего Договора, должно осуществляться Подрядчиком в кратчайшие сроки с момента наступления соответствующих обстоятельств. Уведомление по усмотрению Подрядчика может быть осуществлено любым из доступных средств связи (телефонная связь, факсимильная связь, электронная почта и т.п.). При этом дата, время и содержание таких телефонных согласований фиксируются Исполнителем на цифровых и/или магнитных носителях и в дальнейшем могут использоваться а. случае возникновения разногласий и споров между Исполнителем и Заказчиком по вопросам обслуживания Заказчика, а сами такие согласования и уведомления признаются сторонами надлежащими согласованиями Исполнителя условий обслуживания с Заказчиком и уведомлениями Заказчика.

3.6. Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика об обстоятельствах, указанных в п. 3.3. настоящего Договора, в разумный срок (не превышающий 3-х календарных дней) не заменит непригодные или недоброкачественные запасные части, ГСМ и др. материалы, не изменит указаний о способе выполнения работы или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, Подрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения причинённых его прекращение убытков.

3.7. Обязательства Подрядчика считаются выполненными после подписания Заказчиком или уполномоченным представителем Заказчика Заказа-наряда и Акта приема- сдачи работ при приёмке результата выполненных работ.

4. СДАЧА – ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

4.1. После выполнения Подрядчиком работ Заказчик обязуется осуществить их приёмку в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента уведомления Подрядчиком Заказчика о своей готовности к сдаче результата выполненных работ. Приемка выполненных работ производится Заказчиком или уполномоченным лицом при наличии у него соответствующего документа (доверенности, паспорт или иной документ, удостоверяющий личность), предоставляющего такое право.

Смотрите так же:  Заявление гибдд на замену водительского удостоверения

4.2 Сдача – приемка выполненных работ оформляется в виде Заказ-наряда и Акта приема- сдачи работ.

4.3 Заказ-наряд и Акт приема- сдачи составляются Подрядчиком в двух экземплярах и подписывается представителем Заказчика, производящего приемку выполненных работ.

4.4. Если Заказчик отказывается подписывать Заказ-наряд, указанный в п. 4.3. настоящего Договора, он обязан письменно аргументировать такой отказ в течение 3 (трех) рабочих дней с момента уведомления Подрядчиком Заказчика о готовности к сдаче выполненных работ и составления Заказа-наряда.

4.5. В том случае, если Заказчик не подпишет Заказ-наряд без предоставления письменного аргументированного отказа в установленные п.4.4. настоящего Договора

сроки, работы Подрядчика считаются выполненными надлежащим образом, а Заказ-наряд и Акт приема — сдачи – подписанными со стороны Заказчика. С этого момента у Заказчика возникает обязанность оплатить результат выполненных Подрядчиком работ.

4.6. Аргументированный отказ от приёмки выполненных работ может содержаться в Заказе-наряде, либо быть составленным Заказчиком в виде отдельного документа со ссылкой на реквизиты оформленного Подрядчиком Заказа-наряда.

4.7. Срок действия гарантийных обязательств Подрядчика на результат выполненных работ указывается в п.6 настоящего договора.

5. СТОИМОСТЬ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ЗА ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ

5.1 Стоимость работ, предусмотренных оформленным в соответствии со ст.3 настоящего Договора Заказом, определяется на основании действующего на момент выставления счёта на услуги (работы) и ТМЦ Подрядчика. При оформлении Заказа на выполнение работ определяется предварительная стоимость работ, которая уточняется по окончанию выполнения работ. В случае увеличения стоимости работ более чем на 10% от первоначальной предварительной стоимости по причинам, не зависящим от Подрядчика, последний информирует об этом Заказчика и не продолжает выполнение работ до получения от Заказчика соответствующих указаний.

5.2. Заказчик производит 100% предоплату предусмотренных оформленным в соответствии со ст.3 настоящего Договора Заявкой на работы в течение 7 банковских дней с момента выставления счета.

5.3. В случае, увеличения стоимости работ в процессе ремонта при этом окончательная оплата производится Заказчиком в течение 3 рабочих дней, считая с даты сдачи – приёмки результата выполненных работ (дата подписания Заказчиком Заказа-наряда и Акта приема — сдачи) и выставления окончательного счёта.

5.3. Датой оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

5.4 Обязанность Заказчика по оплате считается выполненной после поступления денежных средств в полном объёме на расчётный счёт Подрядчика.

5.5. Стоимость выявленных дополнительных работ, определяется на основании счета на услуги (работы) и ТМЦ Подрядчика и оплачиваются отдельно.

5.6. В соответствии с действующим законодательством РФ Исполнитель имеет право не выдавать автомобиль до получения полной оплаты за ремонт, запасные части и хранение автомобиля.

5.7. ИП Селезнева О.В. при работе с юридическими лицами является плательщиком НДС

6.1. Запасные части, имеющие в своем составе электрические элементы, возврату и обмену не подлежат.

6.2. Гарантия на ремонт с использованием оригинальных запчастей, приобретенных в ТЦ » ВОЛИН» составляет 12 месяцев.

6.3. Гарантия на ремонт с использованием неоригинальных запасных частей, предоставленных Заказчиком или Подрядчиком, предоставляется только на работу 6 месяцев. Гарантии на неоригинальные запчасти, предоставленных Заказчиком или Подрядчиком, не предоставляется.

6.4. Не распространяется гарантия на выход из строя запасных частей (расходных материалов) , отмеченных в сервисной книжке, вследствие естественного износа по прошествии времени или пробега автомобиля, в случае неправильной эксплуатации транспортного средства или и отсутствия обслуживания.

6.5. Гарантия на регулировочные работы ( сход-развал, диагностика и заправка А/С) 14 дней.

6.6. Гарантия на восстановленное лакокрасочное покрытие составляет 6 месяцев.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны настоящего Договора несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. В случае нарушения Заказчиком обязательства по приёмке результата выполненных работ в соответствии с п.4.1. настоящего Договора, Подрядчик имеет право потребовать от Заказчика оплатить стоимость хранения автомобиля, которая определяется, исходя из стоимости одного стояночного места для автомобиля за каждый день просрочки. Стоимость одного стояночного места для автомобиля составляет 250 (двести пятьдесят) рублей.

7.3. В случае возникновения споров, Стороны настоящего договора обязуются приложить все усилия для их разрешения путём переговоров. В случае не достижения согласия по спорным вопросам путём переговоров любая из Сторон вправе обратиться в Арбитражный суд Московской области за защитой своих интересов.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящий договор автоматически пролонгируется на каждый последующий период, если одна из сторон не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до момента окончания срока его действия не заявит о его расторжении.

8.2. Досрочное расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, либо в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством РФ.

8.3. Все изменения, дополнения и иные сопутствующие документы (заявки, заказ-наряды, акты) вправе подписывать стороны или надлежащим образом на то уполномоченные представители сторон. Полномочия представителя должны быть оформлены доверенностью, оформленной в соответствии с гражданским законодательством РФ.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Договор на замену автозапчастей

________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора ____________________________________________________________, действующего на основании _______________ с одной стороны, и ________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _________________________________________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставлять Покупателю запасные части к автомобилям и спецтехнике, ремонтное оборудование, инструмент и т.п. (именуемые далее Товар), а Покупатель обязуется принимать и оплачивать Товар в количестве, ассортименте и по ценам согласно товарных накладных и счетов Поставщика. Поставка производится на основе заказа Покупателя.
Права и обязанности сторон.

2.1. Поставщик обязуется:

2.1.1. Своевременно принять и обработать заказ Покупателя, при необходимости дополнительно согласовать с ним содержание заказа и условия поставки.

2.1.2. Своевременно скомплектовать Товар, упаковать его надлежащим образом для транспортировки, подготовить сопроводительные документы.

2.1.3. В случае невозможности исполнения обязательств по конкретному Заказу, согласовать с Покупателем возможность внесения изменений в содержание Заказа и условия поставки, либо возвратить предоплату на основании письменного заявления Покупателя (подлинника), заверенного печатью Покупателя и подписями главного бухгалтера и руководителя Покупателя в течение 10 банковских дней с даты получения заявления.

2.1.4. Рассматривать претензии Покупателя. Если претензии обоснованны, принимать меры к их удовлетворению.

2.1.5. В случаях и в порядке, предусмотренных в приложении № 1 к настоящему договору, принимать возврат товара.

2.1.6. Консультировать Покупателя относительно порядка и правил формирования Заказа.

2.1.7. Поставщик информирует Покупателя об отправке в день отправки Товара

2.2. Поставщик вправе:

2.2.1. Самостоятельно принять решение и обработать заказ Покупателя в случае отсутствия предоплаты.

2.2.2. По согласованию с Покупателем продлить срок исполнения Заказа.

2.2.3. Производить удержание товара в соответствии с положениями ст. 359 ГК РФ в случае наличия неисполненных обязательств Покупателя перед Поставщиком, срок исполнения которых наступил, либо просрочен Покупателем.

2.2.4. Реализовать Товар третьим лицам в случае неисполнения Покупателем его обязательств по настоящему договору, возвратив Покупателю сумму предоплаты за вычетом понесенных Поставщиком убытков.

2.2.5. Изменить цены на товар в процессе исполнения заказа в случае их изменения производителем (первым поставщиком).

2.2.6. Предоставлять Покупателю скидки в зависимости от объема месячных закупок.

2.3. Покупатель обязуется:

2.3.1. Направлять Заказы только через Интернет в формате предоставленной Поставщиком программы, точно отражающей заказанный товар по наименованию, производителю, ассортименту, количеству, номерам деталей (узлов, агрегатов), соответствующим каталогу производителя Товара.

2.3.2. Покупатель не вправе отказаться от товара надлежащего качества, заказанного на сайте Продавца. В этом случае Стороны договорились руководствоваться ч. 4 ст. 26. 1 Закона о защите прав потребителей, а именно, положением о товарах надлежащего качества, имеющих индивидуально-определенные свойства. Если Покупатель осуществлял подбор запчастей на сайте Продавца самостоятельно, без помощи менеджера Продавца, ошибка подбора, включая ошибки электронных автомобильных каталогов, не может являться основанием для обмена и возврата товара (за исключением гарантийных случаев).

2.3.3. Своевременно и в полном объеме производить оплату товара в соответствии с положениями настоящего Договора.

2.3.4. Ежеквартально производить сверку взаиморасчетов, по данному договору, результатом которой будет являться акт сверки, оформленный в письменной форме и поступивший на почтовый адрес Поставщика.

2.3.5. Осмотреть и принять Товар в соответствии с условиями настоящего Договора. Вернуть 2-ой экземпляр отгрузочных документов с подписью уполномоченных лиц на получение Товара и печатью Покупателя.

2.3.6. В случае ошибочного поступления в адрес Покупателя товара не указанного в Заказе в течение двух рабочих дней с момента поступления такого Товара произвести его отправку в адрес Поставщика, предварительно уведомив его по средствам связи. При этом Поставщик обязуется компенсировать покупателю транспортные расходы по отправке этого товара.

2.3.7. Проверить соответствие, полученного от Поставщика, товара автомобилю Покупателя по форме, габаритам, расцветке, размеру и комплектации в течение 7(семи) дней.

2.4. Покупатель имеет право:

2.4.1. До начала исполнения Поставщиком обязательств по поставке товара в целом, либо в части согласовать возврат предоплаты либо части предоплаты в порядке, предусмотренном п. 2.1.3.

2.4.2. Вносить дополнения/изменения в установленном настоящим договором порядке в конкретный Заказ до начала его исполнения Поставщиком.

2.4.3. Предъявлять обоснованные претензии относительно качества Товара в течение 3 (трех) дней с момента его получения.

Смотрите так же:  Налог на имущество ооо при осно

2.4.4. Предъявить обоснованные претензии относительно потери работоспособности Товара в ходе его эксплуатации в случаях, на которые распространяются гарантийные обязательства производителя Товара. Предъявление претензий осуществляется в порядке согласованном сторонами в Приложении № 1 к настоящему Договору.

2.4.5. При возникновении претензий относительно качества Товара, предъявить их в течение 3 (трех) дней с момента его получения. Предъявить претензии относительно потери работоспособности Товара в ходе его эксплуатации в случаях, на которые распространяются гарантийные обязательства производителя Товара, в установленном производителем порядке на основании заключения официального представителя производителя в данном регионе. Предъявление претензий в соответствии с данным пунктом производится в порядке согласованном сторонами в Приложении № 1 к настоящему Договору.

3. Условия поставки.

3.1. Заказ оформляется Покупателем самостоятельно с учетом его потребностей. Поставщик может давать консультации по оформлению Заказа, а также о влиянии условий Заказа на формирование конечной цены Товара.

3.2. Заказ принимается и обрабатывается Поставщиком при условии, если он совершен через Интернет в формате предоставленной Поставщиком программы. В заказе Покупателя должны содержаться следующие обязательные реквизиты: количество, развернутая номенклатура (ассортимент) Товара. В случае невозможности поставки того или иного товара, указанного в заказе, Поставщик уведомляет об этом Покупателя.

3.3. Моментом начала исполнения заказа Поставщиком является момент поступления предоплаты от Покупателя по данному заказу на расчетный счет либо в кассу Поставщика. Проведение оплаты за Товар, считается акцептом Покупателя условий Договора и/или Заказа.

3.4. Заказ считается исполненным в момент передачи Товара Покупателю, либо представителю транспортной компании, либо иной организации осуществляющей доставку товара. Исполнение заказа производится после полной его оплаты.

3.5. Прием заказов от Покупателя, для которого на складе Поставщика хранится неоплаченный в полном объеме Товар, не производится.

3.6. По согласованию сторон доставка Товара осуществляется самовывозом, транспортом Поставщика, почтой, или посредством транспортной компании. Организация доставки осуществляется Поставщиком, а затраты на доставку компенсируются Покупателем.

3.7. Срок поставки товара зависит от наличия/отсутствия товара на складе поставщика, удаленности производителя (первого поставщика), от ряда других факторов. Срок поставки конкретной партии Товара уточняется сторонами дополнительно по средствам электронной почты в формате предоставленной программы.

3.8. В случае невозможности поставки того или иного товара, указанного в заказе, Поставщик в течении 10(десяти ) рабочих дней уведомляет Покупателя.

3.9. Исполнение Заказа начинается до конца следующего рабочего дня (за расчет принимается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями), в случае если этот момент приходится на выходной или праздничный день, срок начала исполнения Заказа отодвигается соответственно на количество таких дней. Срок поставки Товара является ориентировочным. Срок поставки Товара, указанный в Заказе, пресекается в момент информирования Покупателя посредством телефонной (проводной/беспроводной) либо электронных средств связи о возможности получения Товара у Продавца, при этом датой фактической поставки Товара является дата передачи Товара Продавцом Покупателю. Факт информирования Покупателя фиксируется в электронной системе Продавца. Максимальный срок поставки Товара составляет не более 30 дней после окончания ориентировочного срока.

3.10. До заключения настоящего Договора на сайте по адресу www.parts66.ru, на информационных стендах в магазинах и пунктах выдачи заказов Продавца ознакомиться с предоставляемой информацией об адресе места нахождения Продавца, его полным фирменным наименованием, иными реквизитами, информацией об основных потребительских свойствах, характеристиках, условиях эксплуатации продаваемого Товара, наименовании производителя Товара, о цене и об условиях приобретения Товара, о вариантах его доставки (получения), о порядке предоставления Продавцом гарантии, а также о сроке, в течение которого действует предложение о заключении настоящего Договора, а в случае отсутствия интересующей Покупателя информации, либо при необходимости получения дополнительных сведении, письменно запросить Продавца о предоставлении таких сведений.

4. Качество товара.

4.1. Поставщик гарантирует качество Товара и соблюдение надлежащих условий его хранения до окончания исполнения Заказа.

4.2. Качество поставляемого по настоящему договору Товара должно соответствовать обычно предъявляемым к данному виду Товара требованиям.

4.3. При поставке Товара Поставщик передает его Покупателю в комплекте с необходимыми документами, подтверждающими качество Товара.

4.4. При обнаружении Товара ненадлежащего качества в процессе (после) реализации, при условии, что выявленные недостатки не могли быть установлены в момент его передачи Покупателю (перевозчику), Покупатель обязан незамедлительно известить Поставщика о выявленных недостатках Товара в соответствии с п. 2.4.4. настоящего договора.

5. Цена товара и порядок расчетов.

5.1. Стоимость Товара складывается из количества, ассортимента товара, услуг, связанных с его поиском и доставкой Покупателю. Стоимость товара указывается в товарных накладных и счёте-фактуре, выдаваемых Покупателю на каждую партию Товара. В стоимость Товара входит стоимость тары (упаковки), а также НДС по ставке установленной действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Предоплата составляет 100 % от общей стоимости Заказа. По согласованию с Поставщиком размер предоплаты может быть изменен. В этом случае доплата оставшейся суммы производится в течение 3 (трех) банковских дней с момента получения Товара Покупателем. Допускается по желанию Покупателя депозит на счет Поставщика денежных средств, позволяющий оперативно оплатить и обработать его заказ.

5.3. Оплата производится, как правило, в безналичном порядке в валюте РФ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по ценам, установленным Поставщиком на момент отгрузки Товара Покупателю. По взаимной договоренности сторон оплата может быть произведена путём внесения денежных средств в кассу Поставщика в пределах лимита, установленного при расчетах между юридическими лицами по одной сделке.

5.4. Датой платежа считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. В случае внесении платежа в кассу Поставщика, датой платежа считается дата внесения денежных средств в кассу Поставщика.

6. Переход права собственности на товар

6.1. Право собственности и риск случайной гибели и повреждения Товара (партии Товара) переходит от Поставщика к Покупателю, с момента отгрузки товара (партии товара) Покупателю со склада Поставщика, либо его передачи представителю транспортной компании.

6.2. При доставке Товара транспортной компанией Покупателя риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Поставщика к Покупателю с момента передачи Товара первому перевозчику.

7. Приемка товара

7.1. Приемка Товара по количеству, ассортименту и товарному виду осуществляется во время передачи Товара Покупателю или перевозчику.

7.2. В случае несоответствия количества, товарного вида или ассортимента Товара заказу Покупателя в накладной должна быть сделана отметка о фактически принятом количестве и ассортименте Товара.

7.3. В случае недопоставки Поставщиком товаров в отдельном периоде поставки, то восполнение недопоставленного количества товаров осуществляется в следующем периоде (периодах) поставки в пределах срока действия Договора..

7.4. При поставке Товара на склад Покупателя и в случае его отказа от приемки Товара составляется акт, подписываемый уполномоченными представителями сторон, в котором Покупатель обязан указать причины отказа, должность и фамилию лица, производившего приемку Товара.

7.5. В случае отказа Покупателя составить акт, предусмотренный п. 7.4. настоящего раздела, факт отказа удостоверяется односторонним актом, составленным представителем Поставщика.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Ни одна из сторон настоящего договора не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, акты государственных органов и действия властей.

8.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

8.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору.

9. Порядок разрешения споров и ответственность сторон.

9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

9.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде г. Екатеринбурга, в соответствии с действующим законодательством РФ.

9.3. За ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Поставщик и Покупатель несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

9.4. В случае отказа Покупателя полностью или частично от предусмотренного в Заказе объема Товара, с Покупателя может быть удержана неустойка в размере до 20% от стоимости этого Товара, утвержденной прайс-листом Поставщика, а так же возмещение иных убытков, связанных с поставкой данного Товара Покупателю.

10. Срок действия настоящего договора

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует по « » 20 года.

10.2. Если по истечению срока действия договора ни одна из сторон не заявит в письменной форме о его расторжении, то договор автоматически пролонгируется на каждый последующий календарный год.

11. Заключительные положения

11.1. В остальном, что не оговорено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

11.2. Настоящий договор и приложения к нему составлены в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Приложение № 1 Положение «О правилах проведения возвратов Товаров Покупателем Поставщику. Порядок обеспечения гарантийных обязательств»

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН