Договор поставки угля

Примерная форма договора поставки угля (подготовлено экспертами компании «Гарант»)

Настоящая форма разработана в соответствии с главой 30 ГК РФ.

Договор поставки угля

г. [ место заключения договора ]

[ число, месяц, год ]

[ Наименование организации ], в лице [ должность, Ф. И. О. ], действующего на основании [ Устава, положения, доверенности ], именуемое в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и

[ наименование организации ], в лице [ должность, Ф. И. О. ], действующего на основании [ Устава, положения, доверенности ], именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется поставлять Покупателю угольную продукцию (далее по тексту — Товар) в обусловленные настоящим договором сроки, а Покупатель обязуется принять его и оплатить.

1.2. Количество поставляемого Товара, марочный состав, цена, сроки (периоды) поставки определяются в спецификациях, которые согласовываются Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3. Получателем Товара является [ Покупатель/иное лицо ].

2. Качество товара

2.1. Качество Товара должно соответствовать действующим нормам показателей качества, предусмотренным ГОСТами: [ указать реквизиты конкретных ГОСТов ], а также условиям настоящего договора и подтверждаться удостоверением качества.

2.2. Согласование Сторонами уточненных качественных характеристик, не предусмотренных настоящим договором, производится путем переговоров между Сторонами и оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору.

2.3. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара и его соответствие действующим стандартам, техническим условиям.

3. Периоды и порядок поставки товара

3.1. Товар поставляется в течение срока действия настоящего договора отдельными партиями.

3.2. Поставка Товара осуществляется в соответствии со спецификацией, представленной Покупателем Поставщику.

3.3. Спецификация представляется Покупателем не позднее, чем за [ значение ] дней до начала периода поставки и содержит:

— общий объем поставки Товара с разбивкой по периодам поставки;

— сроки поставки с разбивкой по периодам поставки;

— реквизиты грузополучателя и другие сведения, необходимые для заполнения формы ГУ-12 и железнодорожных накладных.

Периодом поставки считается: [ вписать нужное ].

3.4. Поставщик в течение [ значение ] дней после получения спецификации от Покупателя рассматривает предложения последнего и учитывает их при оформлении плана поставки продукции на соответствующий период, указанный в спецификации.

Спецификация считается принятой в редакции Покупателя, если Поставщик в течение [ значение ] дней после ее получения не заявит о своих возражениях по ней.

3.5. Принятая Поставщиком спецификация является основанием для отгрузки Товара Покупателю (получателю).

3.6. Досрочная поставка Товара может производиться по согласованию Сторон.

3.7. Товар, поставленный досрочно и принятый Покупателем, засчитывается в счет будущих поставок.

3.8. Поставка Товара осуществляется путем отгрузки Товара железнодорожным транспортом в полувагонах навалом.

3.9. Сопроводительные документы на Товар оформляются на русском языке и должны содержать необходимый и достаточный объем информации о Товаре.

3.10. В течение [ значение ] часов с момента отгрузки Поставщик извещает Покупателя о произведенных отгрузках с указанием следующих данных: номера вагонов, квитанций; дата отгрузки; вес нетто.

3.11. В течение [ значение ] рабочих дней с даты отгрузки Товара Поставщик обязан передать Покупателю (получателю) следующие документы:

— оригинал удостоверения качества;

— товарные накладные по форме ТОРГ-12;

— копии железнодорожных квитанций о приеме груза (дубликаты железнодорожных накладных).

3.12. Датой поставки Товара считается дата сдачи Товара перевозчику на железнодорожной станции отправления, указанная на календарном штемпеле транспортной железнодорожной накладной.

4. Приемка товара. Претензии

4.1. Покупатель (получатель) обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара, поставленного в соответствии с настоящим договором.

4.2. Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется Покупателем (получателем) в одностороннем порядке в момент получения Товара от перевозчика.

4.3. Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется в соответствии с инструкциями Госарбитража СССР П-6 и П-7 с изменениями и дополнениями к ним.

Товар считается принятым Покупателем (получателем):

— по количеству — согласно весу, указанному в ж/д квитанциях;

— по качеству — согласно данным удостоверения качества.

4.4. В целях сохранности Товара при поставках и создания условий для своевременной и правильной его приемки Покупателем (получателем) Поставщик обязан обеспечить:

4.4.1. Четкое оформление отгрузочных и расчетных документов, соответствие указанных в них данных о количестве Товара фактически отгружаемому количеству, своевременную отсылку этих документов Покупателю (получателю) в установленном порядке.

4.4.2. Строгое соблюдение действующих на железнодорожном транспорте правил сдачи грузов к перевозке, их погрузки.

4.5. Покупатель (получатель) обязан обеспечить приемку Товара по количеству и качеству в точном соответствии со стандартами, техническими условиями, настоящим договором и о выявленных несоответствиях или недостатках Товара незамедлительно письменно уведомить Поставщика.

4.6. При приемке Товара от транспортной организации Покупатель (получатель) в соответствии с действующими на железнодорожном транспорте правилами перевозки грузов обязан проверить обеспечение сохранности груза при перевозке.

Покупатель (получатель) обязан потребовать от транспортной организации составления коммерческого акта во всех случаях, когда при приемке Товара от транспортной организации устанавливается несоответствие наименования и веса Товара или его количества, указанного в транспортном документе, а также во всех иных случаях, предусмотренных действующими на железнодорожном транспорте правилами, и в установленном порядке предъявить претензию транспортной организации.

4.7. Провес Товара Покупателем (получателем) производится на электронных весах, проверенных Госстандартом в установленном порядке. Поставщик имеет право на контрольные проверки в любое время приемки товара по качеству и (или) количеству.

4.8. В случае обнаружения весовых недостач и несоответствия качества Товара при отсутствии в этом вины транспортной организации Покупатель (получатель) обязан предъявить претензию Поставщику в течение [ значение ] дней с даты поступления Товара.

4.9. Поставщик, допустивший недопоставку Товара в отдельном периоде поставки, обязан восполнить недопоставленное количество Товара в следующем периоде (периодах) в пределах срока действия настоящего договора.

4.10. Покупатель вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия Товара, поставка которого просрочена. Товар, поставленный до получения Поставщиком уведомления, Покупатель обязан принять и оплатить.

5. Права и обязанности сторон договора

5.1. Поставщик обязуется:

5.1.1. Осуществлять поставку Товара Покупателю (получателю) в количестве, в порядке и в сроки, определенные в договоре и в спецификациях.

5.1.2. Извещать надлежащим образом Покупателя (получателя) об отправке Товара.

5.1.3. Передать Покупателю (получателю) документы, указанные в п. 3.11. настоящего договора.

5.2. Покупатель (получатель) обязуется:

5.2.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие приемку Товара, поставляемого в соответствии с настоящим договором.

5.2.2. Оплатить поставляемый Товар в соответствии с условиями настоящего договора.

5.3. Покупатель (получатель) вправе:

5.3.1. Отказаться от оплаты Товара ненадлежащего качества, а если такой Товар оплачен, потребовать возврата уплаченных сумм впредь до замены Товара.

6. Переход рисков, связанных с товаром

6.1. Поставщик несет все риски, потери или повреждения Товара до даты его поставки Покупателю (получателю).

6.2. Покупатель (получатель) несет все риски, потери или повреждения Товара с даты его получения.

7. Цена и порядок расчетов

7.1. Покупатель оплачивает поставляемый ему Поставщиком Товар по цене, указанной в спецификации.

7.2. Оплата производится в безналичном порядке за каждую партию Товара отдельно.

7.3. Расчет за поставленный Товар производится в течение [ значение ] банковских дней после исполнения Поставщиком обязанности по передаче документов, указанных в п. 3.11. настоящего договора.

7.4. Обязанность Покупателя по оплате поставленного Товара считается исполненной с даты [ списания денежных средств с расчетного счета Покупателя/поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика ].

7.5. В случае изменения тарифной политики транспортной организации цена Товара корректируется Сторонами.

8. Ответственность сторон

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае существенного нарушения требований к качеству Товара Поставщик обязан по выбору Покупателя вернуть ему уплаченную за Товар сумму или заменить Товар ненадлежащего качества Товаром, соответствующим требованиям, предъявляемым к данному виду товара.

8.3. За недопоставку или просрочку поставки Товара Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере [ значение ] процентов от стоимости всей партии Товара за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.

8.4. За несвоевременную оплату поставленного в соответствии с настоящим договором Товара Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в размере [ значение ] процентов от суммы задолженности за каждый день просрочки.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

9.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. Заключительные положения

10.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до [ число, месяц, год ].

10.3. В случае если ни одна из Сторон после истечения срока действия настоящего договора не заявит о его расторжении, то договор продлевается на тех же условиях на тот же срок.

10.4. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке в случае существенного нарушения договора одной из Сторон.

10.5. Нарушение договора Поставщиком предполагается существенным в случаях:

— поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок;

— неоднократного нарушения сроков поставки Товара.

10.6. Нарушение договора Покупателем предполагается существенным в случаях неоднократного нарушения сроков оплаты Товара.

10.7. Настоящий договор считается измененным или расторгнутым с момента получения одной Стороной уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения договора не предусмотрен в уведомлении.

10.8. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.

10.9. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

Договор поставки угля

Вопрос-ответ по теме

ООО (Поставщик) заключило договор поставки угля, ОКВЭД на данный вид деятельности нет. Каковы последствия заключения данной сделки для Поставщика и, для Покупателя?

Если сторонами достигнуто соглашение относительно существенных условий договора, он подписан уполномоченными лицами, а также соблюдены требования к его форме, то такой договор будет считаться заключенным, будет порождать возникновение у сторон прав и обязанностей по нему.

Соответственно стороны будут обязаны исполнить свои обязательства по нему, в противном случае заинтересованная сторона может поставить вопрос о гражданско-правовой ответственности нарушителя условий договора, в том числе, в судебном порядке.

Обоснование данной позиции приведено ниже в материалах «Системы Юрист».

«Если организации или индивидуальному предпринимателю необходимо признать договор незаключенным, это можно сделать двумя способами:

• обратиться в суд с соответствующим иском либо
• заявить встречный иск или сослаться на незаключенность, когда суд будет рассматривать спор из договора.

В суде нужно доказать, что стороны:

Если суд поддержит доводы о незаключенности, то отношения сторон будут регулировать нормы о неосновательном обогащении. Значит, например, пострадавшая сторона не сможет претендовать на уплату договорной неустойки (постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 8 июля 2016 г. № Ф03-2289/2016 по делу № А51-10415/2015)».

Договор поставки угля

Автор документа

Договор поставки угля № ____

г. _________________ «___» ___________ 20__ г.

______________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _____________________________, действующего на основании ________________________, и ________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны (именуемые в дальнейшем — Стороны), заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю уголь _______ (далее – Товар), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар.

1.2. Поставщик гарантирует, что Товар принадлежит ему на праве собственности, не является предметом залога, под арестом не состоит, свободен от прав третьих лиц, а также обязуется возместить Покупателю в течение 15 (пятнадцати) дней с даты получения мотивированной претензии все возникшие у Покупателя в связи с невыполнением Поставщиком данного обязательства убытки и расходы.

2. Обязательства сторон

2.1. Поставщик обязан:

2.1.1. Поставить Товар Покупателю на склад, расположенный по адресу, указанному в Приложении № 3 к Договору, в количестве, соответствующем заявке Покупателя. Поставщик не имеет права самостоятельно, без согласования с Покупателем, изменять количество Товара, подлежащего передаче Покупателю.

2.1.2. Поставить Товар Покупателю в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Покупателя заявки на Товар, согласно установленному графику поставки Товара, указанному в Приложении № 3 к Договору.

2.1.3. Предоставить Покупателю вместе с передаваемым Товаром товарную накладную формы ТОРГ-12, и акт сдачи-приема Товара, оформленный согласно Приложению № 2 к настоящему Договору.

2.1.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления от Покупателя, подписанного без замечаний акта сдачи-приема Товара и товарной накладной формы ТОРГ-12, выставить Покупателю счет-фактуру на оплату Товара, оформленный в соответствии с требованиями ст. 169 НК РФ.

2.1.5. Поставить недостающий Товар или заменить Товар ненадлежащего качества на Товар надлежащего качества в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения претензии Покупателя.

2.2. Покупатель обязан:

2.2.1. Принять и оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего Договора. Обязательства Покупателя по оплате Товара являются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

2.2.2. Направить Поставщику заявку с указанием количества Товара и сроков поставки по форме Приложения № 3 к Договору.

2.2.3. Направить Поставщику второй экземпляр товарной накладной формы ТОРГ-12 в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Товара.

3. Цена и порядок расчетов по договору

3.1. Оплата за Товар производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 20-ти банковских дней с момента получения счета – фактуры (счета), выставленного на основании подписанного Сторонами акта сдачи — приема Товара и товарной накладной формы ТОРГ-12. Стоимость доставки Товара Покупателю и стоимость погрузо-разгрузочных работ входит в общую стоимость Товара.

3.2. В соответствии с протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок стоимость 1 т. угля составляет ________ рублей, НДС не предусмотрен (либо в том числе НДС 18% ____ (_____) рублей); общая стоимость Товара составляет __________(__________________________________) рублей, НДС не предусмотрен (либо в том числе НДС 18% ____ (_____) рублей).

3.3. Стороны договорились о следующем порядке оформления счетов (счетов – фактур):

ИНН/КПП покупателя: ____________________________________________

4. Порядок сдачи-приема Товара

4.1. Товар принимается Покупателем или указанным им уполномоченным лицом в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» № П-6, утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965г. с последующими изменениями, и «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» № П-7, утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966г. с последующими изменениями.

4.2. Замена Товара ненадлежащего качества или поставка недостающего Товара осуществляется Поставщиком на основании письменной претензии Покупателя.

4.3. Покупатель вправе предъявить претензии Поставщику по качеству и количеству поставленного Товара в течение 3 (трех) месяцев после его приемки. Дата приемки Товара соответствует дате, указанной в акте сдачи-приема Товара и товарной накладной формы ТОРГ-12.

5. Качество Товара

5.1. Качество Товара должно соответствовать действующим нормам показателей качества, предусмотренным ГОСТами, и подтверждаться удостоверением о качестве, выданным аттестованной и соответствующей ГОСТ лабораторией Поставщика.

5.2. Поставщик гарантирует, что Товар, поставляемый по настоящему Договору, сертифицирован в Российской Федерации.

5.3. Поставщик предоставляет Покупателю сертификат на Товар, поставляемый по Договору (или заверенную надлежащим образом копию), не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до момента поставки Товара и подписания Покупателем товарных накладных формы ТОРГ-12.

6. Ответственность сторон

6.1. В случае неисполнения Поставщиком предусмотренных Договором обязательств по срокам поставки Товара он несет материальную ответственность в виде пени, размер которой составляет: 0,1% стоимости не поставленного в срок (недопоставленного) Товара за каждый день просрочки.

6.2. Уплата пени не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

6.3. При нарушении Поставщиком срока исполнения своих обязательств по настоящему Договору более чем на 3 (три) календарных дня, Покупатель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомив об этом Поставщика.

6.4. Риск случайной гибели Товара до передачи его Покупателю несет Поставщик.

6.5. Ответственность Сторон за нарушение условий настоящего Договора в иных случаях определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. Форс — мажор

7.1. В случае наступления форс – мажорных обстоятельств, препятствующих исполнению настоящего Договора, Сторона, для которой возникли указанные обстоятельства, освобождается от исполнения обязательств по настоящему Договору до их прекращения. К форс – мажорным обстоятельствам относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияние и за возникновение которых они не несут ответственности.

7.2. Сторона, для которой возникли форс — мажорные обстоятельства, обязана в течение двух суток известить другую Сторону об их возникновении, при невыполнении этого условия Сторона теряет право позднее ссылаться на данные обстоятельства.

8. Особые условия

8.1. Право собственности на поставленный Товар и риск случайной гибели Товара переходят к Покупателю в момент передачи Товара. Моментом передачи товара является момент подписания Сторонами акта сдачи-приема Товара и товарных накладных формы ТОРГ-12 без замечаний Покупателя.

8.2. В случае возникновения между Покупателем и Поставщиком споров или разногласий, связанных с настоящим Договором, Стороны разрешают их путем переговоров.

8.3. Если споры между Сторонами не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные вопросы передаются на рассмотрение в Арбитражный суд ____________________ в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

9. Срок действия договора

9.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по «___» ____________ 20__ года.

10. Прочие условия

10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

10.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

10.3. В случае изменения банковских реквизитов, почтового адреса, в случае реорганизации или ликвидации Стороны обязаны немедленно известить об этом друг друга.

10.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации

К настоящему Договору прилагаются:

1. Спецификация (Приложение № 1)

2. Акт сдачи-приема Товара (Приложение № 2)

3. График поставки (Приложение № 3)

11. Адреса и реквизиты сторон

Покупатель: Поставщик:

Договор поставки угля

Можно ли в одностороннем порядке отказаться от договора поставки угля. Никаких нарушений со стороны поставщика не было, просто мы нашли более выгодного поставщика. В самом договоре об одностороннем отказе от договора ничего не сказано. Спасибо!

Здравствуйте! Да, можно в соответствии со ст 450 — 451 ГК РФ в судебном порядке При этом Вам придется возместить расходы уже понесенные другой стороной.

Добрый день. Если в договоре нет таких условий, то Вам придется обращаться в суд. «Нашли дешевле» не является основанием для расторжения договора в одностороннем порядке.

Добрый день! Можете отказаться от условий договора, но как таковых оснований нет, поэтому если поставщик откажется добровольно расторгать договор, то только в судебном порядке.

Для обеспечения условий оплаты договора поставки угля покупателю, поставщик заключил с ним договор поручительства. Покупатель, в договоре поручительства расписался за жену (она была согласна).
Вопрос: 1. Будет ли жена нести солидарную, субсидарную ответственность за неисполнение обязательств по договору поставки.
2. нет ли в действиях мужа (покупателя) состава подделки документов.
Спасибо.

Доброго времени суток Нет не будет, она вообще не обязана была ничего подписывать и такой договор можно вообще аннулировать Удачи Вам. Анна Титова.

11.01.2016 МУП (баня) заключило договор с ООО на поставку угля. Срок действия — до исполнения обязательств сторонами. Можно ли обойти в данном случае 44-ФЗ в новой редакции? И как?

Можно обойти, если договор на основании 223-ФЗ.Вообще старайтесь до Нового года как можно больше договоров заключить по 223-ФЗ.В противном случае придется с 1 января 2017 года работать по 44 ФЗ.

Общеобразовательное учреждение заключило муниципальный контракт на поставку угля. В договоре указано: срок поставки до 31.12.2016 г. партиями: октябрь-50 тонн, ноябрь — 50 тонн и декабрь — 50 тонн. Однако по состоянию на 16.11.2016 поставка 12 тонн. В договоре есть указание о пени за каждый день просрочки по ставке 1\300 рефинансирования. Направили претензию поставщику о недопоставке и выплате пени. Что еще можно предпринять, ведь 12 тонн на отопительный сезон не хватит, они на контакт не идут. Помогите пожалуйста.

Что еще можно предпринять, ведь 12 тонн на отопительный сезон не хватит, они на контакт не идут. Помогите пожалуйста. Письменно претензию заявите, затем иск в Арибитражный суд. (в том числе по ст.395 ГК РФ) Удачи Вам.

Я заключил с одной питерской компанией договор на поставку каменного угля, перечислил им деньги — но товар я не получил и деньги не вернули, на телефон не отвечают. Мне куда обращаться в ас питер или по месту проживания своего (свердловская обл)

В договоре должно быть указано

Все зависит от подсудности в договоре. Если там не прописано, то ас питера.

Есть одно предприятие (поставляет тепло/воду). С 2008 года по 2010 заключило договор на поставку угля. Так как расплатиться с поставщиком оно не смогло, за счет устной договоренности с администрацией района покупала топливо за пол-цены. Иначе это грозило остановкой тепла и воды для жителей.

С 2010 года сменили поставщика (марка топлива нужна была другая). Поставщик ничего не предъявлял до сегодняшнего дня. Вчера позвонил, и потребовал заплатить долг. Деньги брать негде. С задолжавших жителей взять нечего (предприятие находится в деревне). Я слышал что по истечении 3 лет, без предъявления долг может списан, это так?

Здравствуйте. Да, если по договору предусмотрена ответственность по не выполнению ст.307 ГК РФ то может и в суд обратится и взыскать с Вас все деньги ст. 431 ГК РФ. Вы какие действия предпринимали?

Консультация юриста по телефону: 8800 505 9111. Звонок бесплатный.

Как лучше прописать в договори поставки угля оплату? Поставщик и покупатель хотят два раза в месяц частями после отгрузки в начале месяца и вконце.

Добрая воля поставщиков и покупателей. Прописывайте как вам удобно, хоть каждодневные расчеты.

Договор поставки автомобильным транспортом

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № __________

» __ » __________ 200_ г.

ООО «Промышленная Компания РосУголь», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора __________________________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________________________, именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице ___________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель оплатить и принять угольную продукцию (в дальнейшем уголь).

1.2. Количество поставляемого угля, марочный состав, цена, сроки (периоды) поставки, оформляются Сторонами в форме Дополнительных соглашений к настоящему договору.

1.3. Замена марок и сортов другими сортомарками допускается в порядке, определяемом ГОСТами, ТУ.

1.4. Поставка угля производится по территории Российской Федерации.

1.5. Срок действия договора с момента подписания по «___» _________ 200_ года, а в части расчетов, до их полного завершения.

2. КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

2.1. Качество поставляемого угля должно соответствовать ГОСТам, ТУ и подтверждаться сертификатом (удостоверением) качества.

3. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ

3.1. Поставщик обязуется поставить уголь по адресам и в количестве, указанным Покупателем в срок, определяемый в Дополнительных соглашениях к настоящему Договору.

3.2. Поставка товара производится автотранспортом Поставщика.

3.3. Поставщик имеет право на досрочную поставку угля при наличии письменного согласия Покупателя.

3.4. В течение десяти дней с момента поставки Поставщик обязан предоставить Покупателю оригинал счета фактуры на поставленную партию угля.

3.5 Право собственности переходит от Поставщика к Покупателю в момент разгрузки транспорта Поставщика.

4.1. Цена поставляемого угля определяется по позициям, указанным в Дополнительных соглашениях к настоящему Договору в рублях РФ.

5. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

5.1.Оплата угольной продукции производится денежными средствами в полном объеме согласно срокам, указанным в дополнительных соглашениях к настоящему Договору. Датой платежа считается дата поступления денежных средств на счет Поставщика.

5.2. До 15 числа месяца, следующего за месяцем отгрузки, Стороны подписывают акт сверки поставок и взаиморасчетов по настоящему Договору, оформленный Поставщиком.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6.1.1. За просрочку поставки угля, в том числе в случае нарушения сроков замены некачественного угля и/или допоставки угля, в установленный настоящим договором срок, Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая) от стоимости не поставленного/недопоставленного в срок угля за каждый день просрочки, до полного исполнения обязательства.

6.2. Уплата нестойки, установленной п. 6.1 п. 6.1.1. не освобождает Стороны от исполнения обязательств оговоренных данным договором.

6.3. Сторона, нарушившая свои обязательства по договору, обязана возместить другой стороне причиненные убытки на основании представленных другой стороной обоснованных расчетов.

7.1. Стороны не несут ответственности за частичное или полное неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение (ненадлежащее исполнение) явилось прямым следствием наступления обстоятельств, которых Стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными средствами, а именно: пожара, стихийных бедствий, войны, военных операций любого характера, блокады, а также решений государственных органов РФ. В случае наступления указанных обстоятельств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени действия таких обстоятельств. Другие обстоятельства, в т.ч. забастовка, не являются основанием для освобождения от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору.

7.2. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут служить справки, выданные соответствующей Торгово-Промышленной палатой.

7.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, должна немедленно, но не позднее 72 часов с момента наступления указанных в п. 7.1. обстоятельств, в письменной форме уведомить другую сторону. Несоблюдение данного условия лишает сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в будущем.

7.4. В случае, если срок действия форс-мажорных обстоятельств будет свыше трех месяцев, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор. В этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права на возмещение убытков, причиненных расторжением договора.

8. ПРЕТЕНЗИИ И АРБИТРАЖ

8.1. Споры, возникающие при заключении и исполнении настоящего договора, рассматриваются арбитражным судом, по месту нахождения ответчика, в соответствии с действующим российским законодательством, с соблюдением претензионного урегулирования разногласий.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до момента полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.

9.2. Все дополнительные соглашения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью и действительны в том случае, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями обеих сторон и скреплены печатью.

9.3. После подписания настоящего Договора вся переписка и документы, которыми Стороны обменялись в процессе переговоров, считаются недействительными.

9.4. Ни одна из Сторон не имеет права, без письменного согласования с другой Стороной полностью или частично передать третьему лицу обязательства по исполнению настоящего Договора.

9.5. Настоящий Договор подписан в двух подлинных экземплярах на русском языке — по одному для каждой из Сторон.

Правомерно ли обращение администрации о погашении долга?

Между Обществом (поставщик) и Администрацией (заказчик) заключен муниципальный контракт на поставку угля для нужд муниципального образования (далее — муниципальный контракт), по условиям которого поставщик обязался поставить уголь в целях обеспечения в отопительном сезоне 2016-2017 гг. нужд муниципального образования, покупателям, указанным в графике поставки угля, являющемся неотъемлемой частью настоящего контракта, а заказчик гарантировал оплату поставленного угля (пункты 1.1, 1.2 муниципального контракта).

Пунктом 3.4 муниципального контракта предусмотрено, что расчет за поставленный уголь осуществляется покупателями, указанными в графике поставки угля. Во исполнение муниципального контракта между поставщиком и ООО «Свет» (покупатель) заключен договор поставки угля, в спецификации к которому согласован график поставки угля и его количество.

На основании договора поставки поставщик по товарной накладной поставило ООО «Свет» уголь в количестве 229,40 т. на сумму 367 тыс. 40 руб.

ООО «Свет» договор поставки не исполнило обязательства по оплате товара, что явилось основанием для обращения поставщика в суд с иском о взыскании 367 тыс. 40 руб. долга, 22 тыс. 22 руб. 40 коп. неустойки.

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Алтайского края от 26.06.2014 по делу №А03-4885/2014 исковые требования Общества удовлетворены, в его пользу с ООО «Свет» взыскано 389 тыс. 062 руб. 40 коп., в том числе 367 тыс. 40 руб. долга, 22 тыс. 22 руб. 40 коп. неустойки, а также 10 тыс. 781 руб. 25 коп. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

Поскольку в исполнительном производстве с ООО «Свет» не удалось взыскать долг, то поставщик обратился к администрации с требованием погасить долг по муниципальному контракту, указав на солидарную ответственность муниципалитета и покупателя. Решите дело.

Договор поставки угля на 2018 год

№ 31705558035, 25.09.2017 20:43 (мск)

223-ФЗ, Открытый конкурс

25 сентября 2017 16 октября 2017

Иркутская область, г. Братск, ул. Хабарова, д.19, планово-экономический отдел

Чтобы смотреть документы в системе, даже когда
zakupki.gov.ru не работает, нужно оплатить систему.

ИНН 3804999236 КПП 380401001

ОКПД2 05.20
Уголь бурый (лигнит)

ОКВЭД2 05
Добыча угля

100 000 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг)

Протокол вскрытия конвертов от 22.10.2017 14:13 (по часовому поясу заказчика)

Протокол рассмотрения заявок для открытого конкурса от 22.10.2017 14:14 (по часовому поясу заказчика)

Протокол оценки и сопоставления заявок от 22.10.2017 14:15 (по часовому поясу заказчика)