Договор на оказание услуг по озеленению

Примерная форма договора на озеленение площадей (подготовлено экспертами компании «Гарант»)

Настоящая форма разработана в соответствии с главой 37 Гражданского кодекса РФ.

Договор на озеленение площадей

г. [ вписать нужное ]

[ число, месяц, год ]

[ Наименование организации ], именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице [ вписать нужное ], действующего на основании [ вписать нужное ], с одной стороны, и [ наименование организации ], именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице [ вписать нужное ], действующего на основании [ вписать нужное ], с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы по озеленению площадей Заказчика, расположенных по адресу: [ вписать нужное ], общей площадью [ значение ] кв. метров, кадастровый N [ значение ], принадлежащих Заказчику на праве собственности на основании [ указать наименование правоустанавливающих документов, орган, их выдавший или утвердивший, дату выдачи документов ], (далее по тексту — Площади), в соответствии с Планом озеленения площадей (далее по тексту — План) и Сметой, являющихся приложениями и неотъемлемой частью настоящего договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы в соответствии с условиями настоящего договора.

1.2. Срок выполнения работ по озеленению площадей определяется Планом, но составляет не более [ значение ] дней. Исполнитель имеет право выполнить и сдать работы досрочно.

2. Цена договора и порядок расчетов

2.1. Цена договора определяется суммой всех работ и материалов, указанных в приложениях к настоящему договору и согласованных Сторонами.

Общая стоимость работ по озеленению площадей составляет [ цифрами и прописью ] рублей.

2.2. Заказчик оплачивает Исполнителю [ значение ] % стоимости посадочного и иного материала и [ значение ] % стоимости работ, но не менее [ значение ] % общей стоимости договора до начала оказания услуг Исполнителем в соответствии с настоящим договором. Оставшаяся часть оплачивается при подписании акта выполненных работ.

2.3. Оплата Заказчиком Исполнителю денежных средств по настоящему договору осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение [ значение ] банковских дней с момента подписания настоящего договора и получения счета на предоплату от Исполнителя.

2.4. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.5. В случае внесения изменений и дополнений в утвержденный Сторонами план озеленения Объекта по инициативе Заказчика стоимость дополнительных работ и материалов определяется Сторонами в дополнительном соглашении, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора, и оплачивается Заказчиком дополнительно на основании счета Исполнителя.

2.6. Корректировка общей стоимости работ по настоящему Договору по инициативе Исполнителя не может превышать [ значение ] % от первоначальной стоимости работ по настоящему договору.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Исполнитель вправе:

3.1.1. При выполнении работ, исходя из пожеланий Заказчика или возникшей необходимости, вносить коррективы в утвержденный План.

Все изменения должны быть согласованы в письменном виде и подписаны Сторонами.

3.1.2. Привлечь к выполнению работ по настоящему договору третьих лиц, оставаясь ответственным за их действия перед Заказчиком.

3.1.3. Не приступать к исполнению работ до тех пор, пока Заказчик не произведет оплату в соответствии с пунктом 2.2 настоящего договора.

3.2. Исполнитель обязан:

3.2.1. Начать работы на следующий день после получения предоплаты от Заказчика и после утверждения Плана и Сметы.

3.2.2. Оказать услуги надлежащего качества, в полном объеме и в срок, предусмотренный настоящим договором, в соответствии с Планом и Сметой, согласованной сторонами.

3.2.3. Сдать выполненные работы Заказчику по акту сдачи-приемки выполненных работ.

3.2.4. Устранить недостатки выполненных работ в течение [ значение ] календарных дней с момента получения письменной претензии Заказчика или в иной согласованный сторонами срок при наличии мотивированных претензий Заказчика к качеству выполненных работ.

3.3. Заказчик вправе:

3.3.1. В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

3.3.2. В ходе выполнения работ по согласованию с Исполнителем вносить коррективы в утвержденный План.

Все изменения должны быть согласованы в письменном виде и подписаны Сторонами. При условии увеличения объема работ оплачиваются Заказчиком дополнительно.

3.3.3. Отказаться от исполнения договора в любое время до окончания работ, уплатив Исполнителю часть установленной стоимости пропорционально части оказанных услуг, выполненных Исполнителем до получения извещения об отказе от исполнения настоящего договора. При этом обязательной является оплата Исполнителю фактически понесенных расходов.

3.4. Заказчик обязан:

3.4.1. Своевременно производить оплату работ в соответствии с условиями настоящего договора.

3.4.2. Утвердить в течение [ значение ] дней с момента предоставления Исполнителем План.

4. Срок действия договора

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до момента исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору.

5. Порядок сдачи-приемки работ

5.1. Заказчик в течение [ значение ] дней с даты получения от Исполнителя Акта сдачи-приемки выполненных работ должен осмотреть результат работ, подписать Акт или направить Исполнителю обоснованный отказ от приемки работ.

5.2. В случае обоснованного отказа Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки в течение [ значение ] дней с момента его получения Исполнитель обязуется устранить недостатки работ, указанные Заказчиком в таком отказе. Заказчик в течение [ значение ] дней с момента устранения недостатков Исполнителем должен принять выполненные работы и подписать Акт сдачи-приемки в порядке, предусмотренном в п. 5.1 настоящего договора, или направить Исполнителю мотивированный отказ, в противном случае работы будут считаться выполненными, а Акт — подписанным.

6. Ответственность Сторон

6.1. Исполнитель предоставляет Заказчику гарантию качества на все растения, приобретенные в соответствии с настоящим договором, без последующего осуществления сервисного обслуживания, на срок [ значение ] календарных дней с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

6.2. Исполнитель предоставляет Заказчику гарантию качества на все растения, приобретенные в соответствии с настоящим договором, с последующим осуществлением сервисного обслуживания на срок действия договора на сервисное обслуживание.

6.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.4. Исполнитель гарантирует замену неприжившихся растений в течение [ значение ] дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

6.5. В случае незаключения сторонами договора сервисного абонентского обслуживания растений ответственность за сохранность, уход и содержание растений ложится полностью на Заказчика с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ и по истечении установленных [ значение ] гарантийных дней, согласно п. 6.1.

7.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, аварии, военные действия, противоправные действия третьих лиц и т. п.), препятствующих выполнению обязательств Сторон по настоящему Договору, Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств по настоящему Договору.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров Стороны передают их на рассмотрение в судебные органы в соответствии с действующим законодательством.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9.2. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, определяются в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Смотрите так же:  Кредит не брала а коллекторы звонят

9.3. Основания расторжения и прекращения настоящего договора определяются в соответствии с действующим законодательством.

9.4. Настоящий договор может дополняться и изменяться при письменном согласии Сторон.

Договор
на озеленение территории

дата и место подписания

___ (наименование или ФИО) ___, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___ (должность, ФИО) ___, действующего на основании ___ (Устава, положения, доверенности или паспорта) ___, с одной стороны, и___ (наименование или ФИО) ___, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», влице ___ (должность, ФИО) ___, действующего на основании ___ (Устава, положения, доверенности или паспорта) ___, с другой стороны, вместеименуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛЬ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу по озеленению следующих объектов: _________________, _________________, _________________, расположенных по адресам: _________________, _________________, _________________ (далее — объекты), в соответствии с Графиком, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение N __), и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2. В комплекс работ по настоящему Договору входит:
— улучшение механического состава и плодородия растительного грунта;
— расстилка растительного грунта, устройство проездов, тротуаров, дорожек, площадок, оград, прокладки коммуникаций, дренажей;
— уборка строительного мусора после строительства тротуаров, дорожек, площадок, оград, прокладки коммуникаций, дренажей;
— работы по озеленению объектов;
— подготовка посадочных мест для деревьев и кустарников;
— доставка, хранение посадочного материала, который должен отвечать требованиям по качеству и параметрам, установленным стандартом ГОСТ 24909-81.2.1.6;
— посадка деревьев и кустарников;
— устройство газона;
— устройство цветников;
— расстановка малых форм архитектуры.

1.2.1. Восстановление растительного грунта и зеленых насаждений на объектах осуществляется в соответствии с Проектом, разрабатываемым Подрядчиком и утверждаемым Заказчиком.

1.3. Заказчик обязуется оказать Подрядчику следующее содействие по настоящему Договору:
— предоставить Подрядчику воду и электроэнергию, а также посадочный материал, формы малой архитектуры, расходные материалы для устройства цветников, дорожек, оград в соответствии со Спецификацией (Приложение N __);
— обеспечить беспрепятственный доступ работников Подрядчика к объектам;

— уведомлять Подрядчика о ___ (аварии, непредвиденные обстоятельства и т.д.) ___

на объектах не позднее ______ с момента их происшествия.

1.4. Для выполнения работ Подрядчик использует следующее сырье и материалы: ___________________________. Стоимость сырья и материалов включается в цену работ, установленную настоящим Договором.
Подрядчик выполняет работы своим инструментом и использует свое оборудование.

1.5. Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков).

1.6. Начальный и конечный сроки, продолжительность выполнения работ согласованы Сторонами в Графике выполнения работ (Приложение N ___).

2. ЦЕНА РАБОТ. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Цена работ, указанных в п. п. 1.1 и 1.2 настоящего Договора, согласована Сторонами в Смете работ (Приложение N __ к настоящему Договору) и включает стоимость разработки Проекта, указанного в п. 1.2.1 настоящего Договора.

2.2. Заказчик обязан оплатить стоимость выполненных работ в следующем порядке: __________ в следующие сроки: _________________.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

3.1. После завершения озеленения каждого объекта Подрядчик представляет Заказчику акт выполненных работ (Приложение N __) с приложением следующих подтверждающих документов: _________________________.

3.2. Приемка объектов озеленения проводится с 20 апреля по 1 ноября текущего года в соответствии с п. 4.1 Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации, утвержденных Приказом Госстроя РФ от 15.12.1999 N 153.

3.3. Не позднее ___ рабочих дней, следующих за днем получения Заказчиком акта (Приложение N ___), Заказчик рассматривает результаты и направляет Подрядчику либо подписанный акта (Приложение N __), либо мотивированный отказ от принятия результатов работ с перечнем выявленных недостатков, предложениями о выполнении необходимых доработок и сроках устранения недостатков.

3.4. В случае отказа Заказчика от принятия результатов работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ Подрядчик обязуется в срок, согласованный с Заказчиком, устранить указанные недостатки или произвести доработки за свой счет.

3.5. Для проверки соответствия качества оказанных Подрядчиком работ установленным требованиям Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

3.6. В случае получения от Заказчика акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком сроки и порядок устранения недостатков, устранить недостатки и передать Заказчику повторно оформленный акт выполненных работ.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. Требовать от Подрядчика качественного выполнения работ, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

4.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации, подтверждающей исполнение обязательств в соответствии с настоящим Договором.

4.1.3. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору принять и оплатить работы в соответствии с установленным в Договоре порядком.

4.1.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.

4.1.5. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

4.1.6. В любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения настоящего Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением Договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Не позднее ______ с момента подписания Сторонами настоящего Договора предоставить Подрядчику задание Заказчика.

4.2.2. Оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.2.3. Оказывать Подрядчику содействие в соответствии с п. 1.3 настоящего Договора.

4.2.4. Не позднее _________ с момента получения от Подрядчика документов, перечисленных в п. 4.4.1 настоящего Договора, направить Подрядчику подписанные документы или предоставить мотивированные возражения по существу.

4.2.5. В случае получения от Подрядчика сообщения в соответствии с п. 4.4.3 дать соответствующие указания Подрядчику не позднее ________ после получения сообщения.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. Требовать своевременной оплаты работ в соответствии с п. 2.2 настоящего Договора.

4.3.2. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно порядка выполнения работ.

4.4. Подрядчик обязан:

4.4.1. Не позднее ______ с момента получения задания Заказчика приступить к составлению Проекта работ, Сметы работ и Графика выполнения работ. Указанные документы должны быть составлены не позднее «___»________ ___ г. и направлены Заказчику на утверждение.

4.4.2. Не позднее ______ с момента утверждения Заказчиком документов, указанных в п. 4.4.1 настоящего Договора, приступить к выполнению работ, предусмотренных п. п. 1.1 и 1.2 настоящего Договора, и выполнить их в сроки, согласованные Сторонами в Графике выполнения работ (Приложение N __). Работы должны быть выполнены Подрядчиком не позднее «___»________ ___ г.

4.4.3. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на результаты работ или создать невозможность их завершения в установленный настоящим Договором срок, и сообщить об этом Заказчику в течение ________ (_________________) часов после приостановления оказания работ и возобновить работы по получении соответствующих указаний Заказчика.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты оказанных услуг Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных Графиком выполнения работ, Заказчик вправе потребовать от исполнителя уплаты неустойки в размере ______ (_________) рублей за каждый день просрочки.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, обусловленное непредвиденными обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, а именно: войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадой, землетрясением, наводнением, пожаром.

Смотрите так же:  Снять дисциплинарное взыскание в суде

6.2. Сторона, которая не может исполнить своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору в срок ____________.

7. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

7.1. Споры, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, Стороны решают путем переговоров.

7.2. В случае если переговоры не достигли результата, Стороны передают дело в суд по правилам подсудности, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

8.2. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор по взаимному согласию или в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных п. 5 ст. 709, п. п. 2 — 3 ст. 715, п. 3 ст. 716, ст. 717, п. 2 ст. 719, п. 3 ст. 723, п. 2 ст. 731, п. 3 ст. 737 Гражданского кодекса Российской Федерации, при условии письменного уведомления другой Стороны о расторжении не менее чем за _____ до даты предполагаемого расторжения.

8.3. Изменения настоящего Договора оформляются в виде дополнительных соглашений, которые вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются по почте или с использованием факсимильной связи с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.3. В остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.4. К настоящему Договору прилагаются в качестве его неотъемлемых частей:

9.4.1. Приложение N __ — График выполнения работ.

9.4.2. Приложение N __ — Акт выполненных работ.

9.4.3. Приложение N __ — Спецификация Заказчика.

Типовой договор по государственным закупкам услуг по озеленению территории

Акционерное общество «Локомотив» (далее – АО «Локомотив») объявляет о повторном проведении в филиалах АО «Локомотив» государственных закупок услуг по озеленению, благоустройству территорий способом запроса ценовых предложений.

Заказчик: Акционерное общество «Локомотив», /1, сайт – www . lokomotiv . kz ;

Организатор государственных закупок:

Наименование филиала — организатора государственных закупок

Адрес проведения государственных закупок

Дата проведения государственных закупок

«Защитинское эксплуатационное локомотивное депо»

14 октября 2008г. в 12-00 часов

Государственные закупки по озеленению, благоустройству территорий способом запроса ценовых предложений:

Наименование закупаемых товаров

Рябина обыкновенная (2,0-2,5м)

Оплата за оказанные услуги будет производиться по факту оказания услуг.

по государственным закупкам услуг по озеленению территории

г. ________ «___» _________ 2008 года

Акционерное общество «Локомотив», именуемое в дальнейшем «Заказчик» «Локомотив» — «_________________ эксплуатационное локомотивное депо» _______________, действующего на основании доверенности от «_____» ____________ 200__ года №____, с одной стороны и ________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000- III «О государственных закупках» и на основании протокола итогов по проведению государственных закупок услуг по озеленению территории № _____ от «____» _____________ 2008 года, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель оказывает услуги по озеленению территории Заказчика согласно Приложения № 1 к настоящему договору, являющегося его неотъемлемой частью (далее – Услуги), а Заказчик оплачивает эти Услуги.

2. Стоимость услуг и порядок расчетов

2.1. Общая стоимость Услуг по настоящему Договору составляет _______________ (_______________________________________) тенге.

2.2. Общая стоимость Услуг по настоящему Договору включает в себя стоимость саженцев, оказание услуг, а также все налоги, сборы, платежи и прочие расходы, связанные с исполнением настоящего Договора.

2.3. Оплата по настоящему договору осуществляется в следующем порядке:

2.3.1. Заказчик в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания настоящего Договора производит предоплату в размере 30 (тридцати) процентов от общей стоимости Услуг.

2.3.2. Расчет между Заказчиком и Исполнителем за фактически оказанные по настоящему Договору Услуги осуществляется в течение 10 (десяти) банковских дней даты выставления Исполнителем счета–фактуры, подписания уполномоченными представителями Сторон акта оказанных услуг и акта сверки, путем перечисления денег на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре.

3. Срок оказания и приемки Услуг

3.1. Исполнитель оказывает Услуги в течение 10 (десяти) календарных дней с даты предоставления Заказчиком Исполнителю заявки на оказание услуг.

3.2. Приемка оказанных Услуг осуществляется в порядке, установленном действующими нормами и правилами в Республики Казахстан.

3.3. Услуги считаются оказанными после выполнения Исполнителем обязательств в соответствие с условиями настоящего Договора и подписания уполномоченными представителями Сторон акта оказанных услуг.

4. Права и обязанности Сторон

4 .1. Заказчик обязан:

4.1.1. предоставить Исполнителю площадку для оказания Услуг по настоящему Договору;

4.1.1. по завершении оказания Исполнителем Услуг подписать акт оказанных услуг;

4.1.3. произвести оплату за фактически оказанные Исполнителем Услуги.

4.2. Заказчик вправе:

4.2.1. вносить изменения в объем оказываемых Услуг в пределах стоимости Услуг по настоящему Договору, с обязательным письменным извещением Исполнителя;

4.2.2. расторгнуть договор в одностороннем порядке в случаях, указанных в пунктах 5.3 и 6.5 настоящего Договора.

4.3. Исполнитель обязан:

4.3.1. оказать Услуги в объеме и в срок, указанные в настоящем Договоре;

4.3.2. обеспечить своими силами и за свой счет доставку на территорию Заказчика необходимой для оказания Услуг техники и озеленительных материалов;

4.3.3. по завершении оказания Услуг подписать акт оказанных услуг.

4.4. Исполнитель вправе:

4.4.1. требовать от Заказчика оплаты оказанных Услуг в соответствии с условиями настоящего Договора.

5. Ответственность сторон

5.1. За нарушение Заказчиком сроков оплаты, он уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента за каждый день просрочки, но не более 10 (десяти) процентов от неоплаченной суммы.

5.2. За нарушение Исполнителем обязательств по срокам оказания Услуг, он уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента, но не более 10 (десяти) процентов от общей стоимости Услуг по настоящему Договору.

5.3. При нарушении качества оказываемых Услуг Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор и произвести оплату за фактически оказанные Исполнителем Услуги.

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (землетрясение, издание нормативных актов и распоряжений государственных органов, запрещающих или каким-либо образом препятствующих оказанию услуг) при условии, что эти обстоятельства не зависели от воли Сторон и сделали исполнение любой из Сторон своих обязательств по настоящему Договору невозможным.

6.2. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

6.3. Любая из Сторон, при возникновении обстоятельств непреодолимой силы обязана, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты их возникновения информировать другую Сторону о наступлении этих обстоятельств в письменном виде.

6.4. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство, как на основание, освобождающее от ответственности за его неисполнение.

6.5. В случае, когда таковые обстоятельства будут длиться свыше двух месяцев, Стороны имеют право досрочно расторгнуть настоящий Договор и произвести расчеты за фактические оказанные Услуги.

6.6. Договор о государственных закупках может досрочно расторгнуть на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках»;

2) оказания организатором государственных закупок содействия потенциальному поставщику, не предусмотренного Законом Республики Казахстан «О государственных закупках».

Смотрите так же:  Заявление об отмене приказа мировой судьи

7. Порядок разрешения споров

7.1. Все споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров.

7.2. Неурегулированные путем переговоров споры, разногласия, требования, возникающие из настоящего договора или касающиеся его нарушения, прекращения, недействительности, подлежат рассмотрению по действующему законодательству Республики Казахстан.

8. Дополнительные условия

8.1. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои обязательства по настоящему Договору третьим лицам, без письменного на то согласия другой Стороны.

8.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до 31 декабря 2008 года.

8.3. Настоящий договор составлен в 2 (двух) идентичных экземплярах на русском языке, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Договор оказания услуг по озеленению

Договор оказания услуг по озеленению

№ __________

г. Москва «___» ______ 20__г.

ООО ___________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора ___________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

ООО «__________», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора __________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство оказывать услуги по оформлению интерьера помещений (объектов) Заказчика декоративными растениями, далее именуемое «озеленение», в соответствии с условиями настоящего Договора и согласованной сторонами Сметой, а Заказчик обязуется создать Исполнителю необходимые условия для оказания услуг и своевременно оплачивать вышеуказанные услуги.

1.2. Услуги по озеленению производятся на объекте, расположенном по адресу, указанному Заказчиком в приложении к настоящему договору.

Исполнитель обязуется выполнять следующие услуги, указанные в приложениях к настоящему договору:

2.1. Закупка, поставка и посадка растений на объекте.

2.2. Закупка и поставка кашпо под растения.

2.3. Закупка и поставка расходных материалов (грунт, керамзит и т.д.).

3.1. Оказывать услуги в объеме и в сроки, предусмотренные Приложениях к настоящему Договору.

3.2. Обеспечивать при оказании услуг выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды.

3.3. Сдавать Заказчику оказанные услуги по акту выполненных работ с указанием их стоимости .

4.1. Принимать у Исполнителя оказанные услуги по акту.

4.2. Оплачивать Исполнителю стоимость оказанных услуг в размере и порядке, предусмотренном Приложениями к настоящему договору.

5.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Срок действия договора устанавливается с __________ г. по ___________ г.

5.2. В случае если за месяц до окончания календарного года не от одной из сторон не поступит уведомление о расторжении настоящего договора, договор считается продленным на следующий календарный год. Количество продлений не ограничено.

6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость услуг, указанную в Приложения к настоящему Договору, в порядке и на условиях определенных в приложениях к настоящему договору.

4.2. Стороны подписывают акт сдачи-приемки оказанных услуг по факту их исполнения.

— надлежащее качество используемых материалов,

— качество оказания услуг в соответствии с действующими нормами и Сметой;

— своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке услуг.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение договора.

Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

8.2. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 6 (шести) месяцев, Стороны должны договориться о судьбе настоящего договора. Если соглашение Сторонами не достигнуто, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор путем направления заказным письмом другой Стороне соответствующего извещения.

9.ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в следующих случаях:

— задержки Исполнителем сроков сдачи услуг более чем на 5 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

— систематического несоблюдения Исполнителем требований Заказчика по качеству оказанных услуг.

Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора в случаях:

— финансовой несостоятельности Заказчика;

— неисполнения Заказчиком условий Договора в части нарушения порядка взаиморасчетов, оговоренных в ст.6 Договора;

— консервации или остановки Заказчиком приема оговоренных услуг по причинам, не зависящим от Исполнителя, на срок более чем 5 дней.

10.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

Споры по поводу исполнения настоящего договора или в связи с ним разрешаются путем переговоров сторон, а при не достижении соглашения – в Арбитражном суде г. Москвы.

Договор на оказание услуг по озеленению

Для получения доступа к аналитической информации по процедуре, Вам необходима лицензия OTC

Для получения доступа к аналитической информации по процедуре, Вам необходима лицензия OTC

Все оценочные параметры рассчитаны исходя из похожих тендеров данного Заказчика

Договор на оказание услуг по озеленению

Фитодизайн и озеленение

Создадим для вас уютный интерьер, располагающий к отдыху дома, к комфорту в офисе. Горшечные растения оказывают немалое влияние на чистоту воздуха в помещении, поэтому их благоприятное действие скажется на вашем самочувствии. Озеленение офиса и ландшафтный дизайн — заключительный этап оформления интерьера и прилегающей территории. Это — наша работа, которую мы с удовольствием выполним для вас!

Услуги по уходу за растениями

При заключении договора на услуги комплексного ухода за растениями в офисе необходимо:

  1. Оценить стоимость ежемесячного обслуживания на основании размера и количества растений, подлежащих уходу;
  2. Выбрать форму договора обслуживания растений — с заменой или без замены погибших растений;
  3. Утвердить график оказания услуг по договору;
  4. Согласовать перечень выполняемых работ.

Виды выполняемых работ по договору оказания услуг по уходу за растениями в офисе:

  • полив растений;
  • опрыскивание;
  • рыхление почвы;
  • подкормка удобрениями;
  • обработка растений от вредителей;
  • пересадка растений;
  • замена погибших и старых растений.

Озеленение офисов

Живые растения являются лидерами в создании микроклимата и комфорта в офисных помещениях бизнес-центров, в местах для отдыха и обеденных зонах.

  • определят зоны наиболее благоприятные для расположения растений;
  • грамотно и профессионально подберут растения и кашпо;
  • доставят и расставят в помещения офиса;
  • дадут рекомендации по дальнейшему уходу;

По желанию заказчика можем продолжить дальнейшее сотрудничество и заключить договор по уходу за растениями.

Фитодизайн интерьера

Следующий комплекс услуг предлагается вам при заказе фитодизайна интерьера:

  • оценка климатических условий в помещении
  • подбор растений в соответствии с условиями размещения в интерьере
  • подбор кашпо согласно дизайна интерьера, размера растений
  • оформление договора на озеленение помещения
  • доставка и установка растений на места, первичный уход после доставки, краткий инструктаж лица, осуществляющего уход.

Гарантийные обязательства на замену растений по договору обсуждаются отдельно и зависят от количества растений, их видов, условий содержания и ухода. Типичный гарантийный срок на замену погибших растений — 14 дней.

В зависимости от объема работ и количества растений для заказчика может быть предоставлена скидка на работы и материалы.

Кроме живых растений комфорт и уют создают интерьерные работы из искусственных цветов, сухоцветов или консервированных растений.

Договор на оказание услуг по озеленению

Услуги по уходу за растениями

При заключении договора на услуги комплексного ухода за растениями в офисе необходимо:

  1. Оценить стоимость ежемесячного обслуживания на основании размера и количества растений, подлежащих уходу;
  2. Выбрать форму договора обслуживания растений — с заменой или без замены погибших растений;
  3. Утвердить график оказания услуг по договору;
  4. Согласовать перечень выполняемых работ.

Виды выполняемых работ по договору оказания услуг по уходу за растениями в офисе:

  • полив растений;
  • опрыскивание;
  • рыхление почвы;
  • подкормка удобрениями;
  • обработка растений от вредителей;
  • пересадка растений;
  • замена погибших и старых растений.