Договор на изготовление светового короба

Содержание:

Договор на выполнение работ по изготовлению, установке и размещению наружной рекламы

ДОГОВОР N ____ на выполнение работ по изготовлению, установке и размещению наружной рекламы

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.2. Работы по изготовлению, установке и размещению наружной рекламы, выполняемые Подрядчиком по настоящему Договору, включают в себя:

1.2.1. Изготовление рекламных материалов (постеров).

1.2.2. Установка рекламных материалов на подготовленных заранее рекламных конструкциях.

1.2.3. Комплекс работ по подготовке к размещению и размещение готовых рекламных конструкций в согласованных между Подрядчиком и Заказчиком рекламных местах.

1.2.4. Техническое обслуживание рекламных конструкций не реже одного раза в течение ________ дней.

1.3. Рекламные конструкции подлежат размещению в рекламных местах в следующие сроки:

1.3.1. Начало размещения: ________________________________.

1.3.2. Окончание размещения: _____________________________.

1.4. Рекламные места, в которых размещаются рекламные конструкции, описание, размер и количество конструкций, иные условия изготовления и размещения рекламных материалов устанавливаются Сторонами в Приложении N 1 к настоящему Договору.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязуется:

2.1.1. Согласовать в течение ___________ рабочих дней с момента получения от Заказчика макет рекламных материалов, соответствующий требованиям п. 2.2.3 настоящего Договора.

2.1.2. В течение ________ рабочих дней с момента согласования макета изготовить рекламные постеры и разместить их на рекламных конструкциях в количестве и порядке, указанных в Приложении N 1 к настоящему Договору, при условии перечисления Заказчиком аванса в соответствии с п. 3.3.1 настоящего Договора.

Уведомить ___________ (указать, каким образом: по телефону, по факсу, по электронной почте и т.д.) Заказчика об окончании работ по изготовлению и установке рекламных конструкций и представить Заказчику на подписание акт выполненных работ.

2.1.3. Обеспечивать техническое обслуживание рекламных конструкций в соответствии с п. 1.2.4 настоящего Договора.

В случае хищений, механических или прочих повреждений рекламных конструкций немедленно ____________ (указать, каким образом уведомить: по телефону, по факсу, по электронной почте и т.д.) уведомить об этом Заказчика и приступить к их восстановлению не позднее ___________ дней с момента обнаружения повреждений.

При этом срок размещения рекламных конструкций увеличивается на срок приведения их Подрядчиком в надлежащий вид. Восстановление части рекламной конструкции в виде постера осуществляется за счет Заказчика, остальной части рекламной конструкции — за счет Подрядчика.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Предъявить Подрядчику лицензию или соответствующее разрешение на рекламируемую продукцию или ее надлежащим образом заверенную копию, если рекламируемая продукция подлежат лицензированию.

2.2.2. Оплатить работу Подрядчика в размере, порядке и на условиях, которые предусмотрены настоящим Договором.

2.2.3. В течение _________ дней с момента подписания настоящего Договора предоставить Подрядчику для согласования макет рекламных материалов в электронном виде. В случае несоблюдения Заказчиком срока, установленного настоящим пунктом, срок нахождения рекламных конструкций в рекламных местах не продлевается и не переносится.

2.2.4. Предоставлять по требованию Подрядчика любую информацию, необходимую для исполнения обязательств по настоящему Договору.

2.2.5. Рассматривать и подписывать акты выполненных работ в порядке, установленном настоящим Договором.

2.3. Подрядчик вправе не приступать к работам, а начатые работы приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему Договору, в частности непредоставление Заказчиком информации, необходимой для исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору, нарушение срока согласования макета рекламных материалов, препятствует исполнению настоящего Договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обстоятельств не будет произведено в установленный срок.

2.4. По завершении работ по изготовлению рекламных материалов и установке рекламных конструкций Стороны подписывают акт выполненных работ.

Ежемесячно Сторонами подписываются акты выполненных работ по техническому обслуживанию рекламных конструкций.

Акты выполненных работ рассматриваются и подписываются Заказчиком в течение _________ дней с даты их получения от Подрядчика.

2.5. При выполнении Подрядчиком работ с отступлением от настоящего Договора либо с иными недостатками Заказчик должен указать об этом в акте выполненных работ.

2.6. При обнаружении недостатков Заказчик вправе:

2.6.1. Потребовать устранения недостатков в разумный срок.

2.6.2. Потребовать уменьшения установленной цены работ.

2.6.3. В случае неустранения недостатков в разумный срок отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков.

Срок размещения рекламных конструкций продлевается на время устранения недостатков.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Цена договора включает в себя цену работ по изготовлению, установке, размещению и техническому обслуживанию рекламных конструкций.

3.2. Цену договора составляет:

3.2.1. Цена работ по изготовлению рекламных материалов и установке рекламных конструкций в размере ___________ (_____________) рублей.

3.2.2. Цена работ по техническому обслуживанию рекламных конструкций в размере __________ (___________) рублей в месяц.

3.3. Оплата цены договора производится в следующем порядке:

3.3.1. Аванс в размере цены работ по изготовлению и установке рекламных щитов, указанной в п. 3.2.1 настоящего Договора, оплачивается в течение __________ дней с момента подписания настоящего Договора.

3.3.2. Цена работ по техническому обслуживанию, указанная в п. 3.2.2 настоящего Договора, оплачивается в течение __________ дней с момента подписания акта выполненных работ в соответствии с п. 2.4 настоящего Договора.

4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор по взаимному соглашению.

4.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

4.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. В случае нарушения Подрядчиком сроков, установленных настоящим Договором, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате неустойки в размере ______ (__________) рублей за каждый день просрочки.

4.5. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, установленных настоящим Договором, Подрядчик вправе предъявить Заказчику требование об уплате неустойки в размере _____% от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

4.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы или чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

4.7. Подрядчик не несет ответственности за достоверность информации, которую предоставил Заказчик для рекламы продукции, за неправильное изображение Заказчиком на макете логотипа, товарного знака и за нарушение при этом прав на результаты интеллектуальной собственности и средства идентификации. Всю ответственность за такие нарушения несет Заказчик в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.8. Изготовленные рекламные материалы по окончании действия настоящего Договора по любым основаниям возвращаются (не возвращаются) Заказчику.

4.9. Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение требований, норм и правил по размещению наружной рекламы.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до «___»________ ___ г.

5.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по вопросам исполнения обязательств по настоящему Договору, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации и обычаев делового оборота.

5.3. В случае неурегулирования спорных вопросов в процессе переговоров споры разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

5.4. В случае изменения наименования, местонахождения, банковских реквизитов и других данных каждая из Сторон обязана в ___________ срок в письменной форме сообщить другой Стороне о произошедших изменениях.

5.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

5.6. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и хранится по одному экземпляру у каждой из Сторон.

Договор на изготовление рекламной продукции

Настоящий публичный договор определяет порядок предоставления услуг, выполнения работ ООО «ИКС-ТРИМ», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Стрыгина П.В., действующего на основании Устава и заказчиком, принявшим (акцептовавшим) публичное предложение (оферту) о заключении настоящего договора.
Публикация (размещение) текста настоящего Договора на сайте исполнителя по следующему адресу: www.x-trim-tlt.ru является публичным предложением (офертой) Исполнителя, адресованным неопределенному кругу лиц, заключить настоящий договор.
Заключение настоящего договора производится путем принятия (акцепта) заказчиком условий настоящего договора в целом.
Фактом принятия (акцепта) заказчиком условий настоящего договора является оформление заявки на выполнение работ, которая должна содержать указание на предмет договора (наименование, материал, количество, макет заказываемой продукции), отправленной по электронной почте на адрес исполнителя: [email protected]

1.Предмет договора

Настоящий Договор определяет порядок изготовления Исполнителем по заданию Заказчика работ по разработке, изготовлению и монтажу наружной рекламы, а так же по разработке и изготовлению полиграфической продукции и широкоформатной печати.

2. Срок действия договора

Заключение настоящего договора производится путем принятия (акцепта) заказчиком условий настоящего договора в целом.
Фактом принятия (акцепта) заказчиком условий настоящего договора является оформление заявки на выполнение работ, которая должна содержать указание на предмет договора (наименование, материал, количество, макет заказываемой продукции), отправленной по электронной почте на адрес исполнителя: [email protected]
В ответ заказчик по электронной почте получает спецификацию с указанием сроков, наименования работ и стоимости.

3. Права и обязанности сторон

Исполнитель обязуется:

Качественно и в срок, обеспечить весь комплекс работ, предусмотренных настоящим Договором и соответствующими Спецификациями, согласованными с Заказчиком и являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.
Вести учет услуг, оказанных Заказчику.
По окончании каждого этапа работ, указанных в п.1 Договора подписывать акт сдачи-приемки выполненных работ.
Оказание услуг осуществляется из материалов, средствами и силами Исполнителя и входит в общую стоимость оказания услуг.
Договором может предусматриваться выполнение услуги из материалов Заказчика. В этом случае подписывается двусторонний акт с указанием точного наименования, описания и стоимости предоставленного Заказчиком материала.
Исполнитель обязан обеспечить качество оказываемых услуг в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.
Исполнитель обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить оказание услуг производству и установке наружной рекламы при обнаружении:
- Возможных неблагоприятных для Заказчика последствий;
- Иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.
Исполнитель предоставляет гарантию на работы по производству и установке наружной рекламы сроком на 1 год. При наличии физических повреждений на изделии Исполнитель освобождается от выполнения гарантийных обязательств.
Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.

Заказчик:

3.10. Заказчик берет на себя обязательство своевременно оплачивать Исполнителю стоимость выполненных им работ, согласно расценкам опубликованным на сайте исполнителя, в порядке, предусмотренном настоящим Договором;
3.11. Выполнять все назначения и рекомендации Исполнителя, предоставленные Заказчику в письменном виде.
3.12 Предоставлять достоверную информацию и документацию, необходимую для надлежащего выполнения работ по письменному запросу Исполнителя.
3.13 Подписать акт сдачи-приемки выполненных работ не позднее пяти дней после окончания работ, при условии, что акт сдачи приемки выполненных работ предоставляется не позднее двух дней после фактического окончания работ. Претензии по качеству выполненных работ предъявляются в соответствии с законодательством РФ.
3.14 При выполнении услуги из материалов Заказчика подписывать двусторонний акт с указанием точного наименования, описания и цены предоставленных материалов.

4. Стоимость работы и порядок расчета

Стоимость по каждому заказу исчисляется согласно прайс-листа опубликованному на сайте по адресу: www.x-trim-tlt.ru.
Стоимость услуг, оказываемых с использованием материалов Заказчика, понижается на стоимость данных материалов на основании акта, указанного в п.п. 3.14.
Оплата осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, не позднее 2 дней с момента выставления последним счета.

5.Ответственность сторон

5.1 Сторона, нарушившая договор, обязана возместить другой стороне причиненные таким нарушением убытки.
5.2 В случае нарушений условий п. 4 Договора Заказчик выплачивает Исполнителю пеню в размере 0,1 % от суммы, подлежащей оплате за каждый день просрочки платежа;
5.3 Исполнитель освобождается от какой-либо ответственности за выполнение работ в случае, если для выполнения работ не была предоставлена в полном объеме достоверная информация и документация от Заказчика, по письменному запросу Исполнителя.
5.4 В случае выставления претензии к качеству Заказчиком к Исполнителю, создается комиссия в составе представителя от Исполнителя, представителя от Заказчика и независимого компетентного эксперта, составляется акт выявленных дефектов, что является основанием для рассмотрения данной претензии Исполнителем. Расходы, связанные с вызовом эксперта, оплачиваются Исполнителем.
5.5 Стороны освобождаются от какой-либо ответственности за неисполнение или за ненадлежащее исполнение условий договора, если эти нарушения возникли вследствие обстоятельств непреодолимой силы, предусмотренных действующим законодательством РФ, которые препятствуют исполнению договора.
5.6 Сторона, предоставившая материалы и оборудование, отвечает за их соответствие государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.
5.7 В случае, когда работы выполнены Исполнителем с отступлением от настоящего Договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, не позволяющими использовать результат работы по назначению,

Смотрите так же: Порядок выплаты пособия по сокращению

Заказчик вправе по своему выбору:

Потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.
Потребовать от Исполнителя соразмерного уменьшения установленной за работу цены.
Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Исполнителя.

5.8. Если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок не были устранены, либо являются неустранимыми и существенными, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещение причиненных убытков.
5.9 Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Исполнитель.
5.10 При просрочке исполнения работ по Договору, Исполнитель обязан уплатить Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости работ по Договору за каждый день просрочки.
5.11 Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождает сторону, нарушившую Договор, от исполнения своих обязательств по Договору.
5.11. Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Подписание акта в одностороннем порядке порождает у Исполнителя право на подачу документов в суд для взыскания.
5.12. Иные споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении данного договора, должны по возможности разрешаться сторонами самостоятельно путем переговоров между ними.
5.13. При невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в суд.

6. Условия, порядок изменения и расторжения договора, прочие условия

Расторжение Договора регулируется действующим законодательством РФ.
Во всем остальном, не определенном условиями настоящего договора, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

ОБРАЗЕЦ ДОГОВОРА на изготовление рекламной вывески 2018

г. Москва «18 » января 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью» ___», именуемое в дальнейшем « Заказчик», в лице генерального директора ____ действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью» __», именуемое в дальнейшем « Подрядчик», в лице генерального директора ____ действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые « Стороны», а по отдельности — « Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.Подрядчик обязуется выполнить работы по изготовлению объёмных букв и логотипа с открытым неоном» __», сборку электрощита, а так же монтаж данных изделий на несущую конструкцию расположенную по адресу — _____ в соответствии с утвержденной Сметой ( Приложение №1), а Заказчик обязуется принять и оплатить, выполненные работы в соответствии с настоящим Договором и Приложениями к нему.

1.2 Подрядчик обязуется выполнить порученные работы в соответствии с технической документацией предоставленной Заказчиком, и условиями настоящего Договора.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1.Стоимость работ по настоящему Договору определена Сметой ( Приложение №1) и составляет _____

2.2. Все изменения и уточнения по стоимости и объемам выполняемых работ, не учтенных данным договором, рассматриваются и согласовываются Сторонами заключением дополнительного соглашения в письменной форме.

З. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

3.1 Подрядчик выполняет работы по договору в срок:

начало работ — в течение 1-го ( одного) дня после получения аванса ;

окончание работ: в течение 35-ти ( Тридцати пяти) рабочих дней с момента начала работ .

3.2. В случае выявления причин, препятствующих выполнению работ в сроки, указанные в п.3.1 настоящего договора, сроки выполнения работ должны быть пересмотрены и согласованы сторонами в письменном виде.

4. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ.

4.1. До начала работ Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика предоплату в размере 50% от стоимости работ _____ рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% — ___ рублей 10 копеек.

4.2. Окончательный расчёт в течение 5-ти ( пяти) дней после подписания акта сдачи-приемки работ, на основании выставленного счёта.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА.

5.1. Подрядчик выполняет порученные работы своими силами, в соответствии с технической документацией, представленной Заказчиком, в объемах и сроках, предусмотренных договором, и сдает Заказчику по акту.

Подрядчик не несет ответственности за качество рабочих чертежей и спецификаций.

5.2. Выполняет все письменные и оперативные распоряжения Заказчика по организации работ, относящиеся к общим правилам взаимодействия участников Договора.

5.3. Обеспечивает собственный персонал спецодеждой и средствами индивидуальной защиты, а также рабочим инструментом.

5.4. Устраняет за свой счет допущенные дефекты, брак и скрытые недоделки в процессе выполнения работы, если они образовались по вине Подрядчика.

5.5. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается 12 месяцев с даты приемки в эксплуатацию. Гарантийный срок продлевается на период устранения выявленных дефектов.

5.6. Выполняет в полном объеме обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.

6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА.

6.1. Оплачивает работу согласно разделов 2 и 4 настоящего договора.

6.2. Осуществляет контроль за исполнением сроков и качеством выполняемых Подрядчиком работ.

6.3. Выполняет в полном объеме обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.

7. СДАЧА И ПРИЁМКА РАБОТ.

7.1. Заказчик назначает своего представителя, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приёмку выполненных работ.

7.2. Результатом приёмки выполненных работ является подписание Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

7.3. Приёмка результата выполненных работ осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания.

8. OБCТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием возникших обстоятельств непреодолимой силы.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

9.1. За неисполнение условий договора, стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

9.2. Каждая сторона несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования поставляемых этой стороной, спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

10.1. Преддоговорные споры разрешаются путем переговоров и не подлежат рассмотрению арбитражным судом.

10.2.Разногласия, возникшие при исполнении настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров, либо с использованием претензионного порядка.

10.3. При не достижении согласия или при отсутствии ответа на претензию в недельный срок, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

11.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой сторон.

11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при согласовании и подписании обеими сторонами.

11.3. Все условия, не оговоренные настоящим договором, рассматриваются применительно к действующему законодательству РФ.

11.4. Настоящий договор действителен с момента его подписания до момента полного исполнения сторонами условий договора.

Изготовление световых коробов.

Технология производства.

Световой короб (лайтбокс) имеет каркас из квадратной трубы, заднюю стенку из оцинкованного листа, люминисцентные лампы для подсветки, и лицевую часть из виниловой ткани или пластика. Световые короба можно крепить задней стенкой к стене, на крыше (крышная установка), перпендикулярно к стене (панель-кронштейн).

Существует множество технологий изготовления лайтбоксов. Каждая технология предназначена для определенного рекламного эфекта и условий эксплуатации рекламной конструкции. Например если световой короб, сделанный для помещений разместить на улице, лицевой материал (например дибонд) может выгорать и пузыриться под воздействием солнечных лучей.

Пример светового короба нестандартной формы.

Световой короб — основная рекламная конструкция. Лицевая панель светового короба может быть из сотового поликарбоната, баннера (виниловой ткани), акрилового стекла (оргстекла), дибонда. Каждый вид лайтбокса предназначен конкретных условий эксплуатации. Когда опытные рекламщики осматривают место предполагаемого размещения светового короба, они точно могут сказать какого вида лайтбокс можно предложить заказчику исходя из условий эксплуатации.
Стоимость изготовления простого светового короба с лицом из поликарбоната составляет 6500руб. за м2.

Вы можете посмотреть наши объекты и работы в Фотогалерее.

Световой короб с лицевой панелью из сотового поликарбоната — самый распространенный вариант световых коробов. Он практичен в эксплуатации, т.к. у него легко демонтируется лицевая панель для замены ламп. Стоимость его наиболее дешевая по сравнению с остальными типами световых коробов. Используется абсолютно везде. Световой короб из поликарбоната

Световой короб с баннерным лицом приобретает в последнее время большую популярность. Его преимущества: Презентабельный вид (не видно полосочек в случае поликарбоната), Выдерживает любые ветровые нагрузки (в поликарбонатном коробе выдувает «лицо») Недостатки: Очень часто (смотря кто изготавливал) затруднен доступ к лампам в случае ремонта. Используется в основном снаружи. Лайтбокс с баннерным «лицом»

Цены на изготовление световых коробов (лайтбоксов).

Лайтбоксы односторонние– от 6500руб./м2
Лайтюоксы панель-кронштейны -от 9000руб./м2
Крышные установки-от 9000руб./м2
Несветовые вывески -от 3000руб./м2
Светодиодные объемные буквы– от 130 руб. за 1см высоты

Цены на монтаж вы можете узнать в соответствущем разделе.

Типы световых коробов.

Панель-кронштейны — это световые короба, закрепленные перпендикулярно фасаду или на столбах.Лицевую панель у панель-кронштейнов делают либо баннерной либо из сотового поликарбоната. Панель-кронштейн очень хорошо видна с далекого расстояния проезжающему транспорту и проходящим пешеходам. Панель-кронштейн.

Световой короб с лицом из акрилового стекла выглядит очень презентабельно. Но длина акриловой панели всего 3метра. Если изготавливать короб длиннее 3 метров, будет виден стык. Этот тип короба используют внутри помещений. В торговых центрах, бизнес-центрах, на выставках.

Световой короб с лицевой панелью из дибонда применяют только внутри помещений. «Лицо» сверху у него из дибонда, а под дибондом акриловый пластик. Если такой короб будет находиться на улице, из-за разницы расширения дибонда и пластика, «лицо» расклеится и лопнет. Лайтбокс такого типа достаточно тяжелый и ремонтонепригодный. Выглядит очень презентабельно,но дорогой в изготовлении и в обслуживании. Световой короб из дибонда

Световой короб может быть признан качественным, если он соответствует следующим правилам:
— Электрооборудование лайтбокса должно состоять из дросселей (не ЭПРА) и ламп «Филипс».
— Задняя стенка должна быть из оцинкованного листа, а не из пластика или фанеры.
— Лампы должныбыть друг от друга на расстоянии 20-30см не реже.
— Если лайтбокс размещяется на улице, у него должен быть каркас из профильной трубы
— Если короб длинной больше 6м или шириной больше 1м, лицевая панель по периметру должна быть закреплена уголками.
— Лицевая панель из поликарбоната должна быть не тоньше 6мм.
Подробнее про изготовление наружной рекламы.

Зимой каждому зданию требуется своевременная уборка крыши от снега. Эти работы необходимо проводить регулярно, чтобы обеспечить безопасность людей и сохранность автотранспорта. Своевременная профессиональная уборка снега с крыши гарантирует хозяевам защиту от протекания вод талого снега, а также промерзания фасада и повреждения водосточной системы. Лучший вариант для владельцев зданий – заключить договор на абонентское обслуживание кровли в зимний период.

Чтобы в квартире было тепло, нужна качественная герметизация швов. Все полости между панелями необходимо заполнить утеплителем, а сам стык загерметизировать. Чем качественнее выполнена работа, тем теплее будет в помещениях. Лучшая технология заделки швов – «Плотный шов» , которую разработали опытным путем наши специалисты.
Герметизацию швов подразделяют на первичную герметизацию межпанельных швов — например в новостройках, и вторичную герметизацию швов — ремонт межпанельных швов.

Среди достоинств баннерной рекламы особенно заметны небольшая стоимость и удобство применения. Именно эти качества способствуют росту популярности установки баннеров. Огромное количество заказчиков смогли на своем опыте испытать все преимущества рекламных баннеров. Специалисты нашей организации выполнят монтаж баннера качественно и в самые короткие сроки.

Каждый фасад имеет свой срок эксплуатации. С течением времени, под влиянием окружающей среды, фасады теряют свой первозданный внешний вид. Чтобы фасад сохранял свои первоначальные качества, его нужно производить плановые фасадные работы. Текущий ремонт фасада, плановые фасадные работы проведенные вовремя, предотвращают поэтапное разрушение стен строения.

Смотрите так же: Гпк иск по месту нахождения имущества

Постановление Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 18 июня 2013 г. N Ф06-4242/13 по делу N А55-22510/2012 (ключевые темы: вывеска — расторжение договора — возмещение убытков — ненадлежащее исполнение — фасад здания)

Постановление Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 18 июня 2013 г. N Ф06-4242/13 по делу N А55-22510/2012

Дело N А55-22510/2012

Резолютивная часть постановления объявлена 10 июня 2013 года.

Полный текст постановления изготовлен 18 июня 2013 года.

Федеральный арбитражный суд Поволжского округа в составе:

председательствующего судьи Федоровой Т.Н.,

судей Мельниковой Н.Ю., Салиховой З.И.,

в отсутствие лиц, участвующих в деле, извещенных надлежащим образом,

рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Эко-Лайф»

на решение Арбитражного суда Самарской области от 07.11.2012 (судья Митина Л.Н.) и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.02.2013 (председательствующий судья Морозов В.А., судьи Балашева В.Т., Туркин К.К.)

по делу N А55-22510/2012

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Форпост» (ИНН 6316126667, ОГРН 1076316009351) к обществу с ограниченной ответственностью «Эко-Лайф» (ИНН 6321279740, ОГРН 1116320028406), с участием третьего лица — общества с ограниченной ответственностью «Мир улыбок» (ИНН 6316164253, ОГРН 1116316003572), о расторжении договора и взыскании 234 092 руб.,

общество с ограниченной ответственностью «Форпост» (далее — ООО «Форпост», истец) обратилось в Арбитражный суд Самарской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Эко-Лайф» (далее — ООО «Эко-Лайф», ответчик) о расторжении договора от 31.01.2012 N 31/01-2012 и взыскании 234 092 руб., в том числе: 150 000 руб. -уплаченного по договору аванса, 80 000 руб. — убытков, связанных с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по договору, 4092 руб. — процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных за период с 02.03.2012 по 06.07.2012.

Определением арбитражного суда от 22.08.2012 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью «Мир улыбок» (далее — ООО «Мир улыбок», третье лицо).

Решением Арбитражного суда Самарской области от 07.11.2012 по делу N А55-22510/2012 исковые требования удовлетворены частично: договор от 31.01.2012 N 31/01-2012, заключенный между ООО «Форпост» и ООО «Эко-Лайф», расторгнут. С ООО «Эко-Лайф» в пользу ООО «Форпост» взыскано 199 092 руб., в том числе: 150 000 руб. — аванса, 45 000 руб. — убытков, 4092 руб. — процентов за пользование чужими денежными средствами, а также 6533 руб. 43 коп. — в счет возмещения расходов по уплате государственной пошлины, 30 000 руб. — в счет возмещения расходов на оплату услуг представителя. В остальной части иска отказано. С ООО «Эко-Лайф» в доход федерального бюджета взыскана государственная пошлина в размере 4000 руб.

Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.02.2013 решение арбитражного суда в части отказа в удовлетворении исковых требований о взыскании убытков в размере 35 000 руб. и взыскания с ответчика в пользу истца государственной пошлины по иску в размере 6533 руб. 43 коп. отменено, по делу в этой части принят новый судебный акт.

Исковые требования ООО «Форпост» о взыскании убытков в размере 35 000 руб. удовлетворены.

Расходы по уплате государственной пошлины по иску и апелляционной жалобе истца отнесены на ответчика.

С ООО «Эко-Лайф» в пользу ООО «Форпост» взыскано 35 000 руб. -убытков, 7681 руб. 84 коп. — в счет возмещения расходов по уплате государственной пошлины по иску, 2000 руб. — в счет возмещения расходов по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе.

В остальной части решение оставлено без изменения.

Расходы по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе ответчика отнесены на ответчика.

ООО «Эко-Лайф», не согласившись с решением арбитражного суда и постановлением арбитражного апелляционного суда, обратилось в Федеральный арбитражный суд Поволжского округа с кассационной жалобой, в которой просит данные судебные акты отменить, в иске отказать по основаниям, изложенным в жалобе.

Все лица, участвующие в деле, извещены надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, своих представителей в суд не направили, что в соответствии со статьей 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее — АПК РФ) не может служить препятствием для рассмотрения жалобы в их отсутствие.

Изучив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, проверив в соответствии с пунктом 1 статьи 286 АПК РФ правильность применения судами предыдущих инстанций норм материального и процессуального права, суд кассационной инстанции оснований для удовлетворения жалобы не находит, по следующим обстоятельствам.

Как следует из материалов дела, между ООО «Мир улыбок» (принципал) и ООО «Форпост» (агент) был заключен агентский договор от 25.01.2012, по условиям которого принципал поручает, а агент берет на себя обязательство совершать от своего имени и за счет принципала действия по заключению договора с подрядной организацией на изготовление и монтаж рекламной вывески на фасаде здания, расположенного по адресу: г. Самара, ул. 5-я просека, д. 97, а также на оказание комплекса услуг по изготовлению и монтажу светового короба размером 1,5х1,5 м, а принципал обязуется уплатить агенту вознаграждение за оказываемые услуги.

Во исполнение указанного договора ООО «Форпост» (заказчик) заключило с ООО «Эко-Лайф» (исполнитель) договор от 31.01.2012 N 31/01-2012.

По условиям данного договора исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать комплекс услуг по изготовлению и монтажу рекламной вывески на фасаде здания, расположенного по адресу: г. Самара, ул. 5-я просека, д. 97, согласно приложений N 1, 2 и проекту по монтажу рекламной вывески, а также по изготовлению и монтажу светового короба размеров 1,5х1,5 м и установить его согласно дизайн макета, а заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить их в установленные сроки.

Пунктом 3.1. договора определено, что срок, отводимый под выполнение работ, устанавливается в 21 рабочий день с момента перечисления заказчиком предоплаты по настоящему договору.

Общая стоимость работ по договору составляет 434 890 руб. 50 коп., в том числе налог на добавленную стоимость (18%) 66 339 руб. 23 коп. (пункт 4.1. договора).

В соответствии с пунктом 4.2. договора оплата производится заказчиком путем перевода денежных средств на расчетный счет исполнителя следующим образом:

— 150 000 руб. в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего договора;

— 184 890 руб. 50 коп. в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания всех работ по настоящему договору и подписания актов выполненных работ.

Платежным поручением от 01.02.2012 N 105 истец перечислил на расчетный счет ответчика денежные средства в размере 150 000 руб. в качестве предоплаты по договору.

Таким образом, все работы по договору должны были быть выполнены ответчиком не позднее 02.03.2012.

В установленный договором срок работы ответчиком выполнены не были.

По требованию ООО «Мир улыбок», изложенному в письме от 28.03.2012, истец письмом от 29.03.2012, которое было вручено ответчику в этот же день, просил приостановить производство всех работ по договору в период с 30.03.2012 по 06.04.2012 ввиду их неудовлетворительного производства.

Как следует из материалов дела, 02.04.2012 представителями истца, ответчика и третьего лица был произведен осмотр рекламной вывески на фасаде стоматологической клиники «Мир улыбок» по адресу: г. Самара, ул. 5-я просека, д. 97, о чем составлен акт осмотра. При осмотре обнаружено, что работы выполнены не в полном объеме; выполненная часть работ не соответствует проекту и утвержденному эскизу; некачественные крепления конструкции, панелей и соединений элементов рекламной вывески. Согласно акту осмотра ответчику предложено безвозмездно устранить недостатки по изготовлению и монтажу рекламной вывески, привести качество работ и использовать материалы в соответствии с проектом, сметой и утвержденным эскизам в срок до 15.04.2012.

Ответчик от подписания указанного акта отказался, в указанный в акте срок недостатки по изготовлению и монтажу рекламной вывески не устранил.

Письмом от 20.04.2012 N 376 (вручено ответчику 24.04.2012) истец предложил ответчику в десятидневный срок расторгнуть договор от 31.01.2012 N 31/01-2012, возвратить сумму перечисленного аванса в размере 150 000 руб., а также за свой счет демонтировать некачественно изготовленную конструкцию и привести фасад здания в первоначальное положение. Ответчик на указанное письмо не отреагировал.

Истцом по собственной инициативе силами общества с ограниченной ответственностью «Центр судебных и негосударственных экспертиз «Индекс» была проведена экспертиза объема и качества строительно-монтажных работ по монтажу конструкций рекламной вывески на фасаде здания, расположенного по адресу: г. Самара, ул. 5-я просека, д. 97.

Результат проведенной экспертизы объекта представлен в материалы дела в виде экспертного заключения от 18.05.2012. Стоимость экспертизы составила 35 000 руб., которая оплачена истцом платежным поручением от 26.04.2012 N 96.

В результате проведенных исследований экспертная организация пришла к следующим выводам:

1. В процессе проведения экспертизы конструкций рекламной вывески были выявлены многочисленные дефекты, отрицательно влияющие как на прочностные характеристики конструкции рекламной вывески, так и на ее эстетическое восприятие.

2. В связи с многочисленными отступлениями от проектного решения и требований технических нормативов, допущенных ООО «Эко-Лайф», фактически выполненная конструкция каркаса вывески не обеспечивает прочности, жесткости и пространственной неизменяемости при работе в условиях действия эксплуатационных нагрузок и климатических факторов.

3. Выполненные ООО «Эко-Лайф» строительно-монтажные работы по монтажу конструкции рекламной вывески не соответствуют требованиям строительных нормативных документов (ГОСТ, СНиП) условиям договора подряда, проектной и сметной документации.

Основываясь на результатах указанного экспертного исследования, третьим лицом был заключен договор подряда на демонтаж и перевозку рекламной вывески от 08.06.2012 N 51 с ООО «Строй-Проект».

Стоимость работ по демонтажу конструкции составила согласно локальному ресурсному сметному расчету N РС-544, предоставленному в материалы дела, 45 000 руб.

Пунктом 4.1. агентского договора, заключенного между истцом и третьим лицом, предусмотрено, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств по агентскому договору она обязана возместить другой стороне причиненные другой стороне убытки.

Платежным поручением от 11.07.2012 N 137 истец перечислил на расчетный счет третьего лица денежные средства в размере 45 000 руб. в качестве оплаты за демонтаж и перевозку рекламной вывески.

Третьим лицом платежным поручением от 14.08.2012 N 127 денежные средства в размере 45 000 руб. были перечислены ООО «Строй-Проект» согласно договору от 08.06.2012 N 51.

Поскольку с требованиями истца о расторжении договора, возврате суммы аванса и возмещении убытков ответчик не согласился, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Заключенный сторонами договор от 31.01.2012 N 31/01-2012 по своей правовой природе является договором строительного подряда, регулируемым нормами параграфов 1 и 3 главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ)

Согласно пункту 2 статьи 450 ГК РФ по требованию одной из сторон договор, может быть, расторгнут по решению суда только при существенном нарушении договора другой стороной и в иных случаях, предусмотренных Кодексом , другими законами или договором.

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

В статье 708 ГК РФ установлено, что в договоре подряда должны быть указаны начальный и конечный сроки выполнения работ, то есть сроки выполнения работ относятся к существенным условиям договора подряда.

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 715 ГК РФ заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Пунктом 3 статьи 715 ГК РФ предусмотрено, что если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда либо поручить исправление работ другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

В силу пункта 3 статьи 723 ГК РФ если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

Смотрите так же: Что значит заверить должным образом

Из приведенных норм следует, что несоблюдение подрядчиком сроков выполнения работ, а также неисполнение подрядчиком в установленный заказчиком срок требования об устранении недостатков результата работы является существенным нарушением договора подряда.

В силу положений статьи 401 ГК РФ если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.

Ответчик в порядке статьи 65 АПК РФ не представил суду доказательств, свидетельствующих о надлежащем исполнении обязательств в обусловленный договором срок (02.03.2012), равно как и доказательств, подтверждающих факт устранения недостатков результата работы в установленный истцом срок (15.04.2012). Акты выполненных работ, подписанные истцом без замечаний, ответчиком не представлены, как и не представлено доказательств направления истцу актов выполненных работ, свидетельствующих о их частичном выполнении.

Принимая во внимание, что в установленный договором срок работы ответчиком надлежащим образом не выполнены, а в ранее выполненных работах были обнаружены недостатки, которые в назначенный заказчиком срок подрядчиком не устранены, арбитражный апелляционный суд посчитал доказанным факт существенного нарушения ответчиком условий договора от 31.01.2012 N 31/01-2012, что является достаточным основанием для его расторжения в соответствии с пунктом 2 статьи 450 , пунктом 2 статьи 452 ГК РФ, пунктами 2 и 3 статьи 715 , пунктом 3 статьи 723 ГК РФ.

При таких обстоятельствах требование истца о расторжении договора от 31.01.2012 N 31/01-2012 является обоснованным и правомерно удовлетворено арбитражными судами.

При расторжении договора сторона не лишена права истребовать ранее исполненное, если другая сторона неосновательно обогатилась ( пункт 1 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.01.2000 N 49 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением норм о неосновательном обогащении»).

Расторжение договора подряда повлекло возникновение на стороне ответчика неосновательного обогащения в размере 150 000 руб. (сумма неосвоенного аванса), поскольку ответчик не представил доказательств надлежащего выполнения и сдачи истцу предусмотренных договором работ, равно как и доказательств предоставления истцу какого-либо иного встречного исполнения на указанную сумму.

С учетом изложенного арбитражные суды, руководствуясь статьями 395 , 1102 , 1107 ГК РФ, правомерно удовлетворили исковые требования в части взыскания с ответчика в пользу истца неосновательного обогащения в размере 150 000 руб. и начисленных на указанную сумму процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 4092 руб. за период с 02.03.2012 по 06.07.2012 (124 дня), исходя из учетной ставки рефинансирования в размере 8% годовых, установленной Центральным Банком Российской Федерации на день предъявления иска.

Из материалов дела усматривается, что истцом также заявлено требование о взыскании с ответчика убытков в размере 80 000 руб., связанных с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по договору, в том числе: 35 000 руб. — расходов на проведение экспертизы; 45 000 руб. -расходов по демонтажу рекламной вывески.

В силу пункта 1 статьи 393 ГК РФ должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства.

Согласно статье 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Пунктом 2 статьи 15 ГК РФ определено, что под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

В соответствии со статьями 15 и 393 ГК РФ возложение ответственности в виде возмещения убытков возможно при наличии одновременно следующих условий: доказанности факта нарушения обязательств, наличия и размера убытков, причинной связи между правонарушением и убытками.

Согласно пункту 10 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» при разрешении споров, связанных с возмещением убытков, причиненных гражданам и юридическим лицам нарушением их прав, необходимо иметь в виду, что в состав реального ущерба входят не только фактически понесенные соответствующим лицом расходы, но и расходы, которые это лицо должно будет произвести для восстановления нарушенного права. Необходимость таких расходов и их предполагаемый размер должны быть подтверждены обоснованным расчетом, доказательствами, в качестве которых могут быть представлены смета (калькуляция) затрат на устранение недостатков товаров, работ, услуг; договор, определяющий размер ответственности за нарушение обязательств и т.п.

В обоснование наличия и размера убытков истцом представлены: договор на оказание услуг по экспертизе конструкций рекламной вывески от 25.04.2012 N 12/С-12, счет от 25.04.2012 N 15, платежное поручение от 26.04.2012 N 96, экспертное заключение от 18.05.2012, акт сдачи-приемки работ от 18.05.2012, платежное поручение от 11.07.2012 N 137, письмо ООО «Мир улыбок» от 10.07.2012 N 43, счет на оплату от 10.07.2012 N 32, договор подряда на демонтаж и перевозку рекламной вывески от 08.06.2012 N 51, локальный ресурсный сметный расчет N РС-544, акт о приемке выполненных работ от 22.06.2012 по форме N КС-2 N АКТ-383, счет от 06.07.2012 N 174, платежное поручение от 14.08.2012 N 127.

Из представленных документов следует, что расходы истца на проведение экспертизы составили 35 000 руб., а на демонтаж рекламной вывески — 45 000 руб.

Поскольку наличие и размер заявленных истцом убытков, причинная связь между ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств и образовавшимися у истца убытками подтверждаются материалами дела, а также учитывая, что ответчиком не представлено доказательств, свидетельствующих о возмещении истцу указанных убытков, суд апелляционной инстанции правомерно посчитал, что требования истца о взыскании с ответчика убытков в размере 80 000 руб., связанных с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по договору, в том числе: 35 000 руб. — расходов на проведение экспертизы; 45 000 руб. -расходов по демонтажу рекламной вывески, являются обоснованными и подлежат удовлетворению на основании статей 15 , 393 , 397 , 715 , 720 , 721 , 723 ГК РФ.

В ходе рассмотрения дела истцом было заявлено ходатайство об отнесении на ответчика расходов на оплату услуг представителя в размере 30 000 руб., в подтверждение чего в материалы дела представлены: соглашение об оказании юридической помощи от 15.04.2012 N 35/1-12, счет от 03.08.2012 N 30, платежное поручение от 22.08.2012 N 165.

В силу статей 106 , 110 АПК РФ судебные расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах.

Оценивая заявленные истцом требования о взыскании с ответчика судебных расходов по принципу разумности, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что судебные расходы по оплате услуг представителя разумны в пределах 30 000 руб.

Довод ответчика об отсутствии его вины в нарушении сроков выполнения работ со ссылкой на обстоятельства непреодолимой силы (температура окружающего воздуха ниже минус 15 градусов по Цельсию, сила ветра более 6 м/с) судом апелляционной инстанции правомерно отклонен, поскольку указанные обстоятельства не явились непосредственной причиной нарушения ответчиком своих обязательств в установленный договором срок.

Ответчик не представил доказательств о направлении истцу уведомления о приостановлении работ в связи с понижением температуры наружного воздуха.

Ссылка ответчика на то, что истец (агент) в силу положений статей 993 , 1011 ГК РФ не отвечает перед ООО «Мир улыбок» (принципалом) за неисполнение обязательств со стороны ответчика (третьего лица), обоснованно не принята судом апелляционной инстанции во внимание, так как упомянутые нормы регулируют отношения между принципалом и агентом, но не отношения каждого из них с третьим лицом.

Истцом заявлены требования о возмещении причиненных ему убытков, возникших в связи с ненадлежащим исполнением ответчиком своих обязательств.

Согласно пункту 1 статьи 1005 ГК РФ по сделке, совершенной агентом с третьим лицом от своего имени и за счет принципала, приобретает права и становится обязанным агент, хотя бы принципал и был назван в сделке или вступил с третьим лицом в непосредственные отношения по исполнению сделки.

Поскольку стороной по договору от 31.01.2012 N 31/01-2012 является истец, у него возникает право требования к ответчику убытков, связанных с ненадлежащим исполнением обязательств.

В свою очередь, третье лицо имеет право принять от истца исполненное по агентскому договору от 25.01.2012 и перевести на себя права кредитора по вышеуказанному требованию к ответчику.

Утверждение ответчика о том, что истец не вправе отказываться от исполнения договора, поскольку со стороны истца не было утраты интереса к результату работ, основано на ошибочном толковании норм права, поскольку в силу положений статей 405 , 708 ГК РФ кредитор не обязан доказывать то обстоятельство, что исполнение утратило для него интерес и в любом случае вправе отказаться от принятия просроченного исполнения.

Ссылка ответчика на то, что суд первой инстанции вышел за пределы исковых требований, поскольку истец требовал расторжения договора в связи с недостатками в работе, которые ответчик по требованию истца не устранил ( пункт 3 статьи 715 , пункт 3 статьи 723 ГК РФ), тогда как суд удовлетворил требование о расторжении договора в связи с просрочкой выполнения работ со стороны ответчика, противоречит материалам дела.

Из текста искового заявления следует, что истец требовал расторжения договора как в связи с недостатками в работе, которые ответчик по требованию истца не устранил, так и в связи с просрочкой выполнения работ ответчиком.

Утверждение ответчика о злоупотреблении истцом правом посредством предъявления иска о расторжении договора основано на неправильной оценке обстоятельств дела и ошибочном толковании норм права, поскольку, предъявив данный иск, истец реализовал свое право на расторжение договора в связи с нарушением ответчиком существенных условий договора.

Довод ответчика о том, что в соответствии со статьей 723 ГК РФ истец вправе отказаться от исполнения договора, если недостатки в работе были существенными и неустранимыми, основан также на ошибочном толковании указанной нормы права.

В силу пункта 3 статьи 723 ГК РФ заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков как в случае, если недостатки результата работы в установленный заказчиком разумный срок не были устранены, так и в случае, если недостатки являются существенными и неустранимыми.

На основании изложенного арбитражный апелляционный суд правомерно посчитал, что вывод суда первой инстанции об отсутствии оснований для удовлетворения требования истца о взыскании с ответчика убытков в размере 35 000 руб. не соответствует обстоятельствам дела.

Таким образом, выводы арбитражного суда (в неотмененной части) и арбитражного апелляционного суда соответствуют требованиям действующего законодательства и материалам дела.

Доводы кассационной жалобы не могут быть приняты во внимание, поскольку не влияют на правильность принятия решения арбитражного суда (в неотмененной части) и постановления арбитражного апелляционного суда по настоящему делу.

Фактически кассационная жалоба направлена на переоценку представленных в дело доказательств, его обстоятельств и сделанных арбитражными судами выводов, что противоречит положениям статьи 286 АПК РФ.

При таких обстоятельствах при правильном применении арбитражного суда (в неотмененной части) и арбитражного апелляционного суда норм материального права, полном и всестороннем исследовании имеющихся в деле доказательств и обстоятельств дела принятые по делу судебные акты являются законными и обоснованными.

Правовых оснований для их отмены не имеется.

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 287 , статьями 286 , 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Поволжского округа

решение Арбитражного суда Самарской области от 07.11.2012 в неотмененной части и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.02.2013 по делу N А55-22510/2012 оставить без изменения, кассационную жалобу — без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.